к предыдущей странице
ТОМ 2
специальнАЯ ЧАСТЬ
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: ул. Бабушкина, д. 89, к. 1,2; ул. Бабушкина, д. 89, к.3, д. 93; ул. Бабушкина, д. 95, к. 1,2,3; ул. Бабушкина, д. 97, к.2, д. 99. 2. Начальная (максимальная) цена контракта 4 634 170,00 рублей.
2. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя: 1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1); 2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником; 3) том 3 документации об аукционе: техническое задание; 4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта.
3. Сведения о муниципальном заказчике Санкт-Петербурга, специализированной организации
Муниципальный заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский. Место нахождения и почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д.2; Контактное лицо Заказчика: Кудровский Игорь Олегович, т/ф 362-91-20. Адрес официального сайта Заказчика: www.sankt-peterburg.info/moobuhovo/ Адрес электронной почты Заказчика: moobuhovo@mailsp.ru Банковские реквизиты Заказчика: ИНН/КПП 7811077127/781101001, лицевой счет №02723001990 (расходы) № 04723001990 (доходы), УФК АО г. Санкт-Петербургу, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, счет № 40204810200000000196 Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта: Глава местной администрации МО МО Обуховский Кудровский Игорь Олегович, т. 362-91-20, адрес: Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д.2, каб. Главы местной администрации. Время приема по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по предварительной договоренности. Специализированной организацией является: ООО «ИнтерКонсалт». Место нахождения и почтовый адрес специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7 , к.7. Адрес электронной почты специализированной организации: interconsalt2002@mail.ru. Контактное лицо специализированной организации: Куликова Елена Александровна, т/ф (812) 232-77-93.
4. Требования к участникам, установленные в соответствии
1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. 1.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001). При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии. Или Наличие надлежаще заверенного свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требование установлено в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Российская газета, № 158, 25.07.2008г.)
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)
1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 231 000,00 рублей. 2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5 тома 2, на счет муниципального заказчика, в порядке, установленном томом 1: Реквизиты: МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001 ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40 380 000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014 КБК 951 0503 600 0102 500 226 (проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест)
6. Требование обеспечения исполнения контракта
1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2, в размере 1 390 000,00 рублей. 2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на счет муниципального заказчика, в порядке, установленном томом 1: Реквизиты: МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001 ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40 380 000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014 КБК 951 0503 600 0102 500 226 (проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест) 3. Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств: а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы; б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика; в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.
7. Документы, входящие в состав заявки
Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 7-8 тома 1. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к тому 2); 2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г», «д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона, пунктами 11-17 тома 1; 3. Форма «Сведения об участнике аукциона» (по форме приложения № 2 к тому 2); 4. Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки; 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2: - копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или копия свидетельства, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 6. Форма «Предложение о качестве работ» (по форме приложения № 3 к тому 2). 8. Место, даты начала и окончания подачи заявок
1. Место подачи заявок участниками: - до 16.00 часов 15.06.2009 года по адресу специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. - 16.06.2009 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу Заказчика: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер, д. 2, кабинет Главы местной администрации. 2. Дата начала подачи заявок: с 26.05.2009 года. 3. Дата окончания подачи заявок: до 12.00 часов 16.06.2009 года.
9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе
1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: с 26.05.2009 года. 2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 11.06.2009 года.
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок
1. Место начала рассмотрения заявок участников: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер, д.2, Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, кабинет Главы местной администрации. 2. Рассмотрение заявок начнется в 12.00 часов 16.06.2009.
11. Место, дата и время проведения аукциона
1. Место проведения аукциона: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер, д. 2, Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, кабинет Главы местной администрации. 2. Аукцион будет проводиться в 12.00 часов 22.06.2009 года.
12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов
Преимущества не установлены
Приложение № 1 к тому 2 Опись входящих в состав заявки документов
Участник подтверждает, что для участия в аукционе (наименование аукциона указывается участником) участником в составе заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
Приложение № 2 к тому 2 Форма
«Сведения об участнике аукциона»
1. Участник (для юридического лица):
1. Участник (для физического лица):
2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки)[3].
Приложение № 3 к тому 2
Предложение о качестве работ
Наименование аукциона __________
Примечание: 1. В случае, если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником не заполняются. 2. В случае, если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. 3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.
Приложение № 4 к тому 2
Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки)
ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления (например, г. Санкт-Петербург)
Дата выдачи
Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: ул. Бабушкина, д. 89, к. 1,2; ул. Бабушкина, д. 89, к.3, д. 93; ул. Бабушкина, д. 95, к. 1,2,3; ул. Бабушкина, д. 97, к.2, д. 99, в том числе с правом подписания заявки на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.
Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.
Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
Приложение № 5 к тому 2
Образец доверенности на право участия в аукционе
ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления (например, г. Санкт-Петербург)
Дата выдачи
Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: ул. Бабушкина, д. 89, к. 1,2; ул. Бабушкина, д. 89, к.3, д. 93; ул. Бабушкина, д. 95, к. 1,2,3; ул. Бабушкина, д. 97, к.2, д. 99.
Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.
Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица [1] Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
[2] Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. [3] Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||