к предыдущей странице Исх.№172/3 от 14.07.2009 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Извещает о размещении заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения газонов на территории МО МО Обуховский по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д.5 к.3, д.5 к.5, 3-й Рабфаковский пер. д.6, ул.Бабушкина д.д.93, 89 к.3 Заказчик и организатор конкурса: местная администрация МО МО Обуховский Санкт-Петербурга. Адрес заказчика: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2. Адрес электронной почты: moobuhovo@mailsp.ru. Официальный сайт: www.sankt-peterburg.info/moobuhovo Контактное лицо заказчика: Кудровский Игорь Олегович. Телефон, факс заказчика: тел/факс 362-91-20, 368-49-45.
Котировочная заявка подается в форме, соответствующей требованиям ст.44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ и должна содержать сведения указанные в запросе котировок. Требование к участникам размещения заказа – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Место выполнения работ – внутри дворовая территория МО МО Обуховский по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д.5 к.3, д.5 к.6; 3-й Рабфаковский пер. д.6; ул.Бабушкина д.д.93, 89 к.3. Срок выполнения работ: 7 (семь) дней со дня заключения договора. Максимальная цена контракта: 500.000 (Пятьсот тысяч) руб.
Требования (техническое задание), предъявляемые к выполнению работ: Изготовить и установить металлическое ограждение общей длинной – 400 погонных метров. Количество секций, их длина (количество подсекций) определяется расстоянием между парадными. Основная секция ограждения состоит из 4-х подсекций (рис.1). Ограждение устанавливать вплотную вдоль бордюрного камня проезжей части с поворотом к парадным вплотную к пешеходной дорожке. Вдоль пешеходной дорожки устанавливать по 1-й секции, состоящую из 2 подсекций (рис.3), с обеих сторон. Замер необходимого количество секций с количеством подсекций (рис. 1, 2, 3, 4), стоек осуществляются подрядчиком непосредственно по местам установки ограждения. Стойки секций бетонировать на глубине 0,6 м. Ограждение окрасить в черный цвет краской ТУ 2313-113-21743165-2006. Восстановить газоны с посевом газонных трав в местах проведения работ.
Источник финансирования: - бюджет МО МО Обуховский на 2009 г. – 500.000 рублей с учётом затрат на проведение работ , перевозку, уплату налогов и других обязательных платежей. Сроки и условия оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету до 27.12.2009г. при условии подписания акта выполненных работ. Авансирование не предусматривается.
Муниципальный контракт с победителем запроса котировок может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Прием котировочных заявок претендентов осуществляется по адресу Заказчика: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2., электронному адресу или по факсу 362-91-20 со дня размещения настоящего извещения на сайте МО МО Обуховский до 11-00 24.07.2009г. Глава местной администрации
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(наименование организации) исходя из требований и условий выполнения работ, дает согласие на участие в конкурсной процедуре методом запроса котировок 1.Местонахождение (для юридического лица): ________________________________________________________________________________ (почтовый индекс, почтовый адрес) 1.1.Ф.И.О.,место жительства (для физического лица) ________________________________________________________________________________ телефон ______________________________, факс __________________________________ Банковские реквизиты расчётный счёт _______________________________в__________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование банковского учреждения) БИК _______________________________ , кор/счёт__________________________________ ИНН ___________________________________________________________________________ 2.Наименование и объём выполняемых работ: Изготовить и установить металлическое ограждение общей длинной – 400 погонных метров. Количество секций, их длина (количество подсекций) определяется расстоянием между парадными. Основная секция ограждения состоит из 4-х подсекций (рис.1). Ограждение устанавливать вплотную вдоль бордюрного камня проезжей части с поворотом к парадным вплотную к пешеходной дорожке. Вдоль пешеходной дорожки устанавливать по 1-й секции, состоящую из 2 подсекций (рис.3), с обеих сторон. Замер необходимого количество секций с количеством подсекций (рис. 1, 2, 3, 4), стоек осуществляются подрядчиком непосредственно по местам установки ограждения. Стойки секций бетонировать на глубине 0,6 м. Ограждение окрасить в черный цвет краской ТУ 2313-113-21743165-2006. Восстановить газоны с посевом газонных трав в местах проведения работ.
3.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок: _______________________________________________________ 3.1. Срок выполнения работ – _________________________________________________________
4.Общая стоимость выполнения работ (включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ___________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) в том числе НДС____________________________________________________________________
5. Срок и условия оплаты_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Мы обязуемся по требованию муниципального заказчика представить необходимые сертификаты на используемые нами материалы. Руководитель предприятия __________________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) м.п. Решение муниципального заказчика относительно данной котировочной заявки на выполнение работ для муниципального образования МО МО Обуховский: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Подпись муниципального заказчика ______________________________________________ «____» ______________ 2009 г. Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
г.Санкт-Петербург «_____» ____________ 2009 г.
Местная администрация МО МО Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО МО Обуховский ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соответствии с решением конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа методом запроса котировок (протокол заседания от «____» _________ 2009г. № ___), именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению, установке и покраске металлического ограждения общей длиной 400 м погонных (далее – работы) по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д.5 к.3, д.5 к.6; 3-й Рабфаковский пер. д.6; ул.Бабушкина д.д.93, 89 к.3 (далее – Объекты), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и обеспечить их оплату по настоящему контракту. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой, являющейся Приложением № 1 к настоящему контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые требования, а также в соответствии с условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ по контракту: 2.1.1. Начало выполнения работ: с момента подписания настоящего контракта. 2.1.2. Окончание выполнения работ по контракту: 7 (семь) дней со дня подписания настоящего контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам конкурса методом запроса котировок, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта и составляет _______ (_______________________________________________________) руб., в т. ч. НДС - 18 %: ______________________ руб. 3.2. Цена контракта является фиксированной (твердой) на весь период действия контракта и индексации не подлежит. Установленная настоящим контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке. 3.3. В соответствии с пунктом 4.3.3. при выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов от цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Данные изменения оформляются путем заключения в установленном порядке дополнительного соглашения к контракту. Стоимость дополнительных работ рассчитывается с учетом текущих цен на момент заключения дополнительного соглашения. 3.4. Расчеты с Подрядчиком осуществляются по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления. Возможен переход оплаты на 2010 год. 3.5. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком актом сдачи-приемки выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными Заказчиком, и счета, при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. 3.6. Обязательства Заказчика по финансированию выполненных обязательств Подрядчика по работам, предусмотренным условиями контракта, наступают с момента регистрации контракта в Реестре муниципальных контрактов МО МО Обуховский и действуют до 27 декабря 2009 года. 3.7. Авансирование работ по настоящему контракту не предусматривается. 3.8. Оплата Заказчиком выполненных работ уменьшается на сумму пени и штрафов, установленных пунктом 6.2. настоящего контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество и своевременность выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.2. Организовать по окончании выполнения Подрядчиком работ осуществление приемки их результата. 4.1.3. Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. В счет стоимости, оговоренной разделом 3 настоящего контракта, выполнять на свой страх и риск работы, указанные в пункте 1.1. раздела «Предмет контракта», обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями контракта. 4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 4.2.3. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невыполнением обязательств по выполняемым работам либо создают невозможность их выполнения в срок. 4.2.4. Обеспечивать сохранность имущества третьих лиц (автомобили, сооружения, линии электропередач и т.д.) и объектов благоустройства территории МО МО Обуховский в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах. 4.2.5. В случае повреждения объектов благоустройства МО МО Обуховский, имущества третьих лиц обеспечить их восстановление в 2-х недельный срок за счет собственных средств. 4.2.6. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, устранить замечания своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший /технически возможный/ и согласованный с Заказчиком срок. 4.2.7. Сдать результат выполненных работ по акту сдачи-приемки. 4.2.8. Осуществлять подключение электроэнергии своими силами и средствами. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего контракта. 4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. 4.3.3. В ходе исполнения контракта Заказчик по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ Сторонами составляется двусторонний акт сдачи-приемки работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат. 5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от Подрядчика обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Работы считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчиком или его уполномоченным представителем. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по изготовлению, установке, покраске металлического ограждения по вышеуказанным адресам своевременно и в полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: - за несвоевременное начало и (или) окончание работ, установленные контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 5% (пять процентов) от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств; - за ненадлежащее качество выполнения работ или нарушение технологии выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - за задержку устранения дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на объект – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений. 6.3. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий контракта (п.п. 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. 6.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по контракту производится на основании претензии Заказчика. 6.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 6.6. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 6.7. Уплата штрафов, пени, неустойки производится в соответствии с п.3.8 настоящего контракта. 6.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ частью и частей 2 и 3 статьи 715 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта: - если Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ; - если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; - в случае возникновения ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ; - в случае привлечения субподрядных организаций к выполнению работ без согласования с Заказчиком; - в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт с предварительным уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 6.10. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В этом случае Заказчик, оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, документально подтвержденном Подрядчиком. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт (отказаться от исполнения контракта) направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения контракта (отказа от исполнения контракта).
7. Срок действия МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания, подлежит включению в Реестр муниципальных контрактов МО МО Обуховский и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки. 7.2. Истечение срока контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае ненастной погоды (осадков) Подрядчик должен принять меры для предотвращения остановки работ (предусмотреть установку навесов). 9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 9.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 9.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ. 9.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. Локальная смета на проведение работ по изготовлению, установке, покраске ограждений по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д.5 к.3, д.5 к.6, 3-й Рабфаковский пер. д.6, ул.Бабушкина д.д.93, 89 к.3 (готовится Подрядчиком).
10. юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
10.1. Заказчик:
10.2. Подрядчик:
Подписи сторон:
|