УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации МО МО Обуховский ______________ И.О. Кудровский   “___” августа 2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ. 2

Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе. 4

Инструкция по подготовке и проведению аукциона.. 5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.. 5

1.1. Состав документации об аукционе. 5

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе. 5

1.3. Разъяснение положений документации об аукционе. 5

1.4. Отказ от проведения открытого аукциона.. 5

1.5. Обмен информацией Участника с Заказчиком... 5

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК.. 5

2.1. Язык заявки.. 5

2.2. Одна заявка от каждого участника.. 6

2.3. Затраты на участие в аукционе. 6

2.4. Оформление и подписание заявки.. 6

2.5. Обеспечение заявки.. 7

2.6. Оформление конверта с заявкой.. 7

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЗЫВ ЗАЯВОК.. 7

3.1. Срок и место подачи заявок.. 7

3.2. Порядок и срок отзыва заявок.. 7

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона.. 7

4.1. Рассмотрение заявок.. 7

4.2. Порядок проведения аукциона.. 8

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА.. 9

5.1. Заключение муниципального контракта.. 9

5.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.. 10

5.3. Отказ Заказчика от заключения муниципального контракта.. 10

5.4. Возврат заявок Участникам... 11

6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 11

Инструкция участникам... 12

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.. 12

7.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования.. 12

7.2. Сведения о Заказчике. 12

7.3. Содержание и состав документации об аукционе. 13

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА   13

8.1. Требования к участникам... 13

8.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона.. 13

8.3. Иные требования к участникам... 14

8.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона.. 14

9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ.. 14

10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ.. 14

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.. 15

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ.. 17

12.1. Содержание заявки.. 17

13. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ   20

13.1. Валюта контракта.. 20

14. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ.. 20

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ. 21

16. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК.. 21

17. МЕСТО, день И ВРЕМЯ начала рассмотрения ЗАЯВоК.. 21

18. МЕСТО, день и время проведения АУКЦИОНА.. 21

19. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.. 21

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 22

ПРОЕКТ КОНТРАКТ.. 30

ФОРМЫ... 51

 

Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

Муниципальный заказчик (далее - Заказчик) – Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа;

Комиссия – единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд  МО МО Обуховский ( далее- Единая комиссия )

Участник размещения заказа (далее - Участник) - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор, заключенный Заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

 

Инструкция по подготовке и проведению аукциона

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация для открытого аукциона включает в себя:

-        Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе.

-        Инструкцию по подготовке и проведению аукциона.

-        Инструкцию участникам.

-        Приложения.

1.1.2. Участник обязан изучить документацию об аукционе.

 

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.2.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.3. Разъяснение положений документации об аукционе

1.3.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – Запрос).

1.3.2. Запрос может быть направлен с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого аукциона

1.4.1. Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

 

1.5. Обмен информацией Участника с Заказчиком

1.5.1. Официальной информацией, исходящей от представителя Заказчика признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.2. Официальным обращением Участника к Заказчику, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом Участника по почте на фирменном бланке Участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись Участника либо в форме электронного документа.

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка и документы, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Любые дополнительные документы и материалы, представленные Участником, могут быть написаны на другом языке, если они сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

 

2.2. Одна заявка от каждого участника

Каждый Участник подает одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота отдельно (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам).

Запрещается подавать одну (общую) заявку (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам).

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения сведения и документы, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе.

 

2.3. Затраты на участие в аукционе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт Участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе.

2.4.3. Заявка по форме, установленной документацией об аукционе, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени Участника.

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами и заполнены по всем пунктам (Внесение каких либо изменений не допускается). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами.

2.4.5. Все листы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале либо в установленных документацией об аукционе случаях - в копиях.

2.4.7. Все листы заявки должны быть пронумерованы.

2.4.8. Документы, включенные в заявку (письменная форма), представляются в прошитом нитью, скрепленном печатью Участника (для юридических лиц) и подписью уполномоченного лица Участника в виде одного тома.

2.4.9. Сведения, содержащиеся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4.10. Заявка в форме электронного документа оформляется в соответствии с требованиями документации об аукционе и содержит документы предусмотренные пунктом 12.1 документации об аукционе, преобразованные в формат PDF.

При отсутствии отношений доверия между удостоверяющими центрами Заказчика и Участника необходимо:

Заказчику и Участнику обменяться электронными сообщениями, подписанными электронной цифровой подписью уполномоченных лиц. В сообщении должен быть указан адрес нахождения корневого сертификата удостоверяющего центра, изготовившего сертификат ключа подписи;

установить полученный сертификат ключа подписи и установить корневой сертификат удостоверяющего центра на компьютер.

Для криптографической защиты информации необходимо использовать криптопровайдер КриптоПро CSP.

Электронные цифровые подписи уполномоченных лиц удостоверяющего центра должны быть включены в единый государственный реестр сертификатов ключей подписей.

Заявка в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью Участника, зашифровывается и отправляется на адрес электронной почты: moobuhovo@mailsp.ru.

 

2.5. Обеспечение заявки

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

 

2.6. Оформление конверта с заявкой

2.6.1. Заявка в письменной форме подается в запечатанном конверте.

2.6.2. На конверте указывается наименование предмета аукциона (лота).

Участник вправе указать на конверте:

-         слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных документацией об аукционе;

-         наименование Заказчика аукциона.

2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заказчик принимают и регистрируют только запечатанный конверт.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени, указываемых в расписке в получении конверта.

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЗЫВ ЗАЯВОК

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки, оформленные в письменной форме, должны быть доставлены Участниками по адресу, указанному в п. 16.1. документации об аукционе, не позднее времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных п. 17 документации об аукционе.

3.1.2. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 17 документации об аукционе) заявки не рассматриваются и в тот же день такие конверты возвращаются Участникам.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок

3.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

3.2.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Участника об отзыве своей заявки.

3.2.3. Стоимость документации об аукционе не возвращается.

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Единая комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок.

4.1.3. Единая комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 документации об аукционе.

4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям документации об аукционе.

4.1.3.3. Проверяет соответствие участников требованию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 11 Закона, если такое требование установлено заказчиком, и пункта 2.1 документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части статьи 11 Закона.

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие сведений и документов, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 35 Закона и документации об аукционе, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет Участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к Участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктам 2.2 документации об аукционе, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами «б», «в», «г», «д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.4. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям и условиям документации об аукционе.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4.1.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

4.1.8. Аукционная комиссия учтет предоставленные дополнительные сведения в заявке поданной Участником, в случае отсутствия этих сведений в документах предусмотренных документацией об аукционе.

 

4.2. Порядок проведения аукциона

4.2.1. В аукционе могут участвовать только Участники, признанные участниками аукциона.

4.2.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей (по доверенности Форма № 2). Участники или их представители должны зарегистрироваться.

4.2.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона"

4.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4.2.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

4.2.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

4.2.7. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

4.2.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

4.2.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает Контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.1.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

5.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта

 

В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

 

5.3. Отказ Заказчика от заключения муниципального контракта

3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

 

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Закона;

 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

5.4. Возврат заявок Участникам

После вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью Заказчика и возврату Участникам не подлежат.

 

6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения Участников, Единой комиссии и Заказчика, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

Инструкция участникам

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

7.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования

 

7.1.1. Предметом настоящего аукциона является: право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд.

7.1.2. Выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

7.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):

 

 

7.1.4. Источник финансирования: местный бюджет Муниципального образования на 2009 год.

 

7.2. Сведения о Заказчике

 

Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

 

Место нахождения и почтовый адрес:	192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2
Банковские реквизиты:	МА МО МО Обуховский ИНН/КПП 7811077127/781101001, лицевой счет №02723001990 (расходы), УФК по г. Санкт-Петербургу, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, счет № 40204810200000000196
Контактное лицо:	Кудровский Игорь Олегович
Контактный телефон/факс:	362-91-20
Адрес электронной почты:	moobuhovo@mailsp.ru

 

 

7.3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе содержит:

1)      Инструкция участникам.

2)      Приложение № 1 – “Техническое задание”;

3)      Приложение № 2 – “Проект муниципального контракта”;

4)      Образцы форм для заполнения:

a) форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

б) форма № 2 “Доверенность”.

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

 

8.1. Требования к участникам

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона:

а) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

 

8.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

Участник должен иметь:

 

Действующую лицензию на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год).

В перечне видов работ должно быть указано:

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок.

Устройство открытых спортивных сооружений.

Озеленение территорий.

Или

Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Требование установлено в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Российская газета, N 158, 25.07.2008, Парламентская газета, N 47-49, 31.07.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 30, 28.07.2008, (ч. I), ст.3604).

 

8.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

 

8.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона

Требования законодательством Российской Федерации не установлены.

 

9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

Преимущества не предусмотрены.

 

10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

 

10.1. Размер обеспечения заявки

Участник представляет обеспечение заявки в размере:

 

Лот №	Размер обеспечения, руб.
1	33 726,05
2	112 014,4
3	136 200,6

 

10.2. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки

Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены на счет, в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок.

Участник перечисляет указанную сумму на счет: МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014.

КБК  951 0503 600 0102 500 226.- лот № 1 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест.

КБК  951 0503 600 0101 500 226 -лот № 2, лот № 3 Текущий ремонт придомовых

территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки.

 

Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением или копией платежного поручения.

Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, должен быть предоставлен по каждому лоту отдельно.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются Участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет Участника, указанный в форме № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Победитель аукциона обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта.

2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет:

Лот №	Размер обеспечения, руб.
1	202 356,3
2	672 086,4
3	817 203,6

 

3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014.

КБК  951 0503 600 0102 500 226.- лот № 1 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест

КБК  951 0503 600 0101 500 226 -лот № 2, лот № 3 Текущий ремонт придомовых

территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

Денежные средства в качестве обеспечения должны быть внесены на указанный счет не позднее даты предоставления Заказчику подписанного проекта муниципального контракта с представлением документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся на счете Заказчика в течение всего срока действия контракта.

4. Безотзывная банковская гарантия.

Обязательными приложениями к банковской гарантии являются:

- заверенная на каждой странице подписью должностного лица и печатью Гаранта копия лицензии ЦБ РФ на имя Гаранта на осуществление банковских операций;

- заверенная на каждой странице подписью должностного лица и печатью Гаранта копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание банковской гарантии.

Требования к содержанию банковской гарантии:

а) банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи;

б) в банковской гарантии должны быть указаны условия, в обеспечение которых выдана гарантия и при нарушении которых Гарант обязан уплатить Заказчику сумму банковской гарантии:

если принципал не выполнил предусмотренные контрактом работы;

если принципал нарушил сроки выполнения работ не по вине Заказчика;

если принципал нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах.

в) в банковской гарантии должно содержаться обязательство Гаранта в безусловном порядке уплатить по первому же требованию Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней всю сумму обеспечения исполнения Контракта, не требуя от Заказчика предоставления каких-либо дополнительных материалов, документов и прочее, кроме официального письма Заказчика (написанного на фирменном бланке Заказчика, имеющего дату и исходящий номер, подписанного руководителем Заказчика), в котором Заказчик указывает Гаранту, что принципал нарушил одно или несколько условий Контракта, в обеспечение которых выдана банковская гарантия;

г) условие, что если в случае указанном в п. в), Гарант в течение 5 (пяти) банковских дней не уплачивает Заказчику всю сумму обеспечения исполнения Контракта, то Гарант выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы обеспечения исполнения Контракта за каждый день просрочки исполнения Гарантом обязательств по уплате Заказчику суммы обеспечения исполнения Контракта;

д) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок выполнения работ по Контракту.

5. Договор страхования ответственности по контракту.

Обязательными приложениями к договору страхования являются:

- заверенная на каждой странице подписью должностного лица и печатью страховой организации (страховщика) копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой указан вид страхования – страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

- заверенная на каждой странице подписью должностного лица и печатью страховщика копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика;

б) размер страховой суммы по договору страхования равен размеру обеспечения исполнения Контракта;

в) страховым случаем по договору страхования ответственности по Контракту является предъявление Заказчиком страховщику претензии об ответственности страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, а именно:

страхователь не выполнил предусмотренные контрактом работы;

страхователь нарушил сроки выполнения работ не по вине Заказчика;

страхователь нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах.

г) в договоре страхования должно содержаться обязательство страховщика уплатить по первому же требованию Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней всю сумму обеспечения исполнения Контракта, не требуя от Заказчика предоставления каких-либо дополнительных материалов, документов и прочее, кроме официального письма Заказчика (написанного на фирменном бланке Заказчика, имеющего дату и исходящий номер, подписанного руководителем Заказчика), в котором Заказчик указывает Страховщику, что Страхователь нарушил одно или несколько условий Контракта, в обеспечение которых заключен договор страхования с приложением акта, подтверждающего факт такого нарушения (нарушений);

д) условие, что если в случае указанном в п. г), Страховщик  в течение 5(пяти) банковских дней не уплачивает Заказчику всю сумму обеспечения исполнения Контракта, то Страховщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы обеспечения исполнения Контракта за каждый день просрочки исполнения Страховщиком обязательств по уплате Заказчику суммы обеспечения исполнения Контракта.

е) срок действия договора страхования должен на один месяц покрывать срок выполнения работ (поставки товара) по Контракту.

 

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

12.1. Содержание заявки

Заявка, подготовленная Участником должна содержать нижеперечисленные сведения и документы и находиться в следующем порядке:

12.1.1. Опись документов входящих в заявку с указанием нумерации листов (форма произвольная).

12.1.2. Документ об участнике:

1) для юридических лиц:

выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 “О Едином государственном реестре юридических лиц”, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, также наименование юридического лица на этих языках);

 

б) организационно-правовая форма;

 

в) адрес (место нахождения);

 

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

 

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ:

 

для юридического лица (наименование учредителя, ОГРН или регистрационный номер - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, дата регистрации, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);

 

для физического лица - фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);

 

е) наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

 

ж) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в муниципальном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);

 

з) сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

 

и) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

 

к) размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

 

л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии);

 

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

 

н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

 

о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

 

п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

 

р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

 

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

 

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

 

с) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 “О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439”, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630, должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: “лицо без гражданства”);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый муниципальный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной муниципальной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

 

3) для иных физических лиц:

копии документов (все страницы), удостоверяющих личность.

 

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

 

12.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

 

12.1.4. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Копии учредительных документов юридического лица представляются со всеми изменениями, внесенными на момент и после избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица, должны пройти государственную регистрацию и должны быть указаны в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (части 1 и 3 статьи 52 ГК РФ, статьи 17-19 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

 

12.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

 

12.1.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

 

12.1.7. Форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

 

12.1.8. Копии документов, подтверждающих соответствие товара являющегося предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, и пунктом 8.4 документации об аукционе предусмотрено наличие таких документов.

 

12.1.9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктами 8.2 и 8.3 документации об аукционе.

 

 

13. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

13.1. Валюта контракта

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль. В цену контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

 

14. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Комиссией для аукциона является единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд МО МО Обуховский.

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

15.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе: с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте.

15.2. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе: за 5 дней до дня окончания подачи заявок.

 

16. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

16.1. Конверты с заявками должны быть доставлены Участниками по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет главы местной администрации не позднее 11 часов 00 минут 02 сентября 2009 года.

16.2. Дата начала срока подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

16.3. Дата окончания срока подачи заявок: день рассмотрения заявок, установленный пунктом 17 документации об аукционе.

 

17. МЕСТО, ДЕНЬ И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Рассмотрение заявок произойдет по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет главы местной администрации 02 сентября 2009 года в 11 часов 00 минут.

 

18. МЕСТО, ДЕНЬ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, конференц-зал 08 сентября 2009 года в 11 часов 00 минут.

 

19. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель аукциона обязан в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписать проект муниципального контракта, переданный ему Заказчиком, и представить его Заказчику.

 

 

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации МО МО Обуховский ______________ И.О. Кудровский “___” __________ 2009 г.

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд

 

Сроки выполнения работ: 7 календарных дней со дня заключения контракта.

Требования к гарантии: срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев.

 

Лот № 1. Выполнение работ по  проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д. 7 корпус 1, 2-й Рабфаковский пер. д. 5, корп. 2.

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 674 521 руб.

 

 

 

 

Лот № 2. Выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки по адресам: 3-й Рабфаковский пер. д. 6, 2-й Рабфаковский пер. д. 5, корп. 1, 3-й Рабфаковский пер. д. 12, корп. 4.

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 2 240 288 руб.

 

3-й Рабфаковский пер. д. 6

 

2-й Рабфаковский пер. д. 5, корп. 1

 

 

3-й Рабфаковский пер. д. 12, корп. 4

 

 

 

 

Лот № 3. Выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки по адресам: ул. Бабушкина д. 76, ул. Бабушкина 78.

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 2 724 012 руб.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ КОНТРАКТ

 

(ПРОЕКТ ЛОТ № 1)

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №____
на выполнение  работ  по проведению мер по уширению территорий  дворов в целях организации дополнительных парковочных мест
по адресам: 2-й Рабфаковский пер. д. 7 корпус 1, 2-й Рабфаковский пер. д. 5 корп. 2

 

г. Санкт- Петербург                                                                        « ___ » ____________ 2009 г.

 

      Местная Администрация муниципального образования муниципальный  округ Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Главы  Местной  Администрации муниципального  образования муниципальный округ Обуховский, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, на основании результатов размещения муниципального заказа МА МО МО Обуховский путем проведения открытого аукциона (протокол № _______ от _________ г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные адресной целевой программой, направленной на решение вопроса местного значения  «По благоустройству на 2009 год»   по проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам : 2-й Рабфаковский пер. д. 7 корпус 1, 2-й Рабфаковский пер. д. 5 корп. 2   в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта  определяются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием.

 

2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты.

 

2.1. Оплата  выполненных работ производится за счет средств  местного бюджета  МА МО МО Обуховский .на 2009 год.

2.2.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________________________ руб. (____________ ), в том числе НДС __________ руб. (________________).

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком,  определяется на основании сметной документации заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту)  с учетом коэффициента аукционного  снижения _____________.

Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта без дополнительной индексации.

2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком после окончания работ. . Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки выполненных работ с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет  свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  заказчиком до устранения отклонений.

2.3.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5.Авансирование не предусмотрено.

2.6.Оплата Заказчиком выполненных работ по контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных  условиями настоящего контракта.

 

3.Сроки выполнения работ

 

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта Сторонами.

3.2. Окончание работ – не позднее  7 (семь ) календарных дней со дня начала выполнения  работ по Контракту. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по муниципальному контракту.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемной (рабочей) комиссией

3.3.Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки выполнения работ, в следующих случаях:

- возникновение необходимости в дополнительных работах;

- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

 

4. Права и обязанности Сторон.

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по Контракту.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и  сдать работы Заказчику в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

4.1.3. После выполнения работ проводить экспертизы по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85 и III-10-75) и водонасыщению (требование ГОСТ 9128-97 для асфальтобетонов) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение указанных экспертных работ.

4.1.4. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций и по требованию Получателя представлять все эти документы.

4.1.5. Поставить на объект работ необходимые материалы и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

4.1.6. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.7.  Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, перевозку мусора, распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению вывоза мусора на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по пожарной безопасности и охране объекта.

4.1.8. Выполнять полученные  в ходе выполнения работ  указания в сроки, установленные  Заказчиком,  представителями  надзорных  и  инспектирующих органов.

4.1.9. Обеспечивать представителям  Заказчика беспрепятственный  доступ  к любому конструктивному  элементу  объекта  и  представлять  по их  требованию  отчеты  о ходе  выполнения работ.

4.1.10. своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ , акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 48 часов,  о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- не привлекать для выполнения работ субподрядные организации

- в случае  если  Заказчиком  будут  обнаружены  некачественные  работы, Подрядчик своими  силами  и за свой  счет обязан  в согласованный  срок  переделать  эти  работы  для  обеспечения  их  надлежащего  качества.

- выполнять и обеспечивать  выполнение работ с соблюдением  норм техники  безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.  Обеспечить  уборку  территории, прилегающей  к ремонтной  площадке, чистоту  выезжающего  транспорта. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывоз строительного мусора с объекта производится  Подрядчиком не позднее 3 дней после его образования.

4.1.11. обеспечивать  сохранность  объекта, материалов  и оборудования, находящихся  на ремонтной площадке, в период  выполнения работ, а также  устранения  недостатков в  выполненной  работе  после сдачи объекта  в эксплуатацию.

- после окончания  выполнения  работ  на объекте  по настоящему  контракту  сдать объект  в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан за 48 часов уведомить Заказчика о сроке окончания работ. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи объекта. В случае неявки Подрядчика в установленный графиком работ срок, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность объекта к сдаче.

- обеспечить  соответствие  объекта (ремонтных работ) условиям  настоящего  контракта в течение  гарантийного  срока  его эксплуатации, который  составляет  три года  с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию.     

- нести риск случайной гибели и/или повреждения объекта в течение всего срока   выполнения работ до сдачи их Заказчику.

4.1.12.Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.1.13. При проведении работ:

- установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ,

- обеспечить безопасность  движения автотранспорта и пешеходов,

- обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,

- обеспечить  сохранность имущества третьих лиц,

- обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.

4.1.14.В 2-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти с объекта работ принадлежащее ему имущество.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим  Контрактом.

4.3.2. Принять объект на соответствие его условиям настоящего контракта в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об исполнении Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством  производства работ с привлечением специализированных организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения.

 

5. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств.

 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленных Контрактом,  Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

5.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ , Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные  заказчиком.

5.3. За задержку исправления некачественно выполненных работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5%  от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (раздел 4 Контракта «Права и обязанности Подрядчика»), Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Контракта.

5.5.В случае, если работы выполнены без предварительного  принятия скрытых работ  заказчиком, Подрядчик выплачивает  заказчику пени в размере 5% от цены Контракта.

5.6.В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.7.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии заказчика, перечислением денежных средств на текущий счет Заказчика.

5.8.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

5.9.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

5.10.Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда  по  основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении Контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Контракта убытки. Соглашение о расторжении Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон

5.11. При расторжении Контракта  по совместному решению Заказчика и Подрядчика  незавершенный объект передается  заказчику,  который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

5.12  Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на месте работ принадлежащие ему материалы или оборудование, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им объекта работ.

5.13 Ответственность за соблюдение мер безопасности в процессе выполнения работ на объекте до сдачи его Заказчику несет Подрядчик.

5.14.Уплата Подрядчиком  пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

6.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

6 .3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

 

7. Сдача и приемка работ.

 

7.1. По завершении  всех работ  по настоящему Контракту Подрядчик за 48 часов письменно  извещает  Заказчика  о готовности объекта  к сдаче  его в эксплуатацию.

7.2. Заказчик, получивший  сообщение  Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку объекта.    

7.3. При обнаружении Заказчиком  в ходе  приемки  объекта  дефектов  и недоделок  Сторонами составляется  рекламационный акт, в котором  фиксируются  дефекты и недоделки в сроки  их устранения Подрядчиком. При отказе  (уклонении) Подрядчика от  подписания  указанного акта в нем  делается  отметка  об этом  и подписанный  Заказчиком  акт подтверждается  третьей стороной   (экспертом)  по выбору Заказчика. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком.

Устранение Подрядчиком  в установленные  сроки  выявленных  Заказчиком  недостатков  не освобождает  его от уплаты  штрафных  санкций, предусмотренных  настоящим  контрактом.

Заказчик, принявший  работу  без проверки, не лишается  права  ссылаться  на недостатки работы, которые  могли быть  установлены  при приемке.

7.4. Заказчик  вправе  отказаться  от приемки  объекта  в случае  обнаружения  недостатков, которые  исключают  возможность его  эксплуатации и не могут  быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.5. Датой  сдачи  объекта  (выполнения  работ  по настоящему  контракту) считается  дата утверждения уполномоченным  органом  акта   приемной комиссии.

7.6. Риски  случайной гибели или случайного  повреждения  объекта, а также бремя  его содержания переходят  от Подрядчика к Заказчику с момента  сдачи объекта, а в случае  обнаружения  в ходе приемки объекта  недостатков -  с момента  устранения  Подрядчиком  всех выявленных  недостатков  согласно  составленному Сторонами  или Заказчиком рекламационного  акта.

 

8. Порядок разрешения споров

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. в установленном законодательством порядке.

 

9. Порядок изменения и дополнения Контракта,
расторжение Контракта

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

 

10. Прочие условия

 

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта, материалов устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

10.7. Заказчик вправе привлекать лицензированные учреждения, организации для осуществления контроля и технического надзора за качествами и сроками выполняемых работ,  соответствии их Техническому заданию.

 

11.  Заключительные положения

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

12. Срок действия Контракта

 

12.1.  Настоящий Контракт действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между заказчиком и Подрядчиком, до 25.12.2009 года

13. К Контракту прилагается:

 

13.1. Приложение 1: Техническая документация заказчика (выдается Заказчиком в день подписания контракта).

 

14. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты

 

                    ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК

МА МО МО  Обуховский   Юр адрес.  192012 , Санкт- Петербург ,                      2-й Рабфаковский пер. 2 .  т/ф  362-91-20 Фактический адрес192012 , Санкт- Петербург ,         2-й Рабфаковский пер. 2  т/ф . 362-91-20 ИНН 7811077127 КПП 781101001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт- Петербургу БИК 044030001 р/с 40204810200000000196  л/с 02723001990   Глава  Местной Администрации МО МО Обуховский                          Кудровский И.О.     М.П.

_____________________________________   Юр адрес. ____________________________________ Фактич. Адрес_________________________________ Т/ф___________________________________________ ИНН _________________________________________ КПП__________________________________________ Банк__________________________________________ БИК _________________________________________ Р/с___________________________________________ Кор. Счет._____________________________________       ___________________________/________________/       М.П.

 

 

 

(ПРОЕКТ ЛОТ № 2)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №____
на выполнение  работ  по текущему ремонту придомовых территорий
и территорий дворов, включая проезды и въезды
по адресам: 3-й Рабфаковский пер. д. 6, 2-й Рабфаковский пер. д. 5 корп. 1,
3-й Рабфаковский пер. д. 12 корп. 4

 

г. Санкт- Петербург                                                                        « ___ » ____________ 2009 г.

       Местная Администрация муниципального образования муниципальный  округ Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Главы  Местной  Администрации муниципального  образования муниципальный округ Обуховский, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, на основании результатов размещения муниципального заказа МА МО МО Обуховский путем проведения открытого аукциона (протокол № _______ от _________ г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные адресной целевой программой, направленной на решение вопроса местного значения  «По благоустройству на 2009 год»  по текущему ремонту придомовых территорий и территории дворов, включая проезды и въезды по адресам :3-й Рабфаковски пер. д. 6, 2-й Рабфаковский пер. д. 5 корп. 1, 3-й Рабфаковский пер. д. 12 корп. 4 в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта  определяются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием.

 

2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты.

 

2.1. Оплата  выполненных работ производится за счет средств  местного бюджета  МА МО МО Обуховский .на 2009 год.

2.2.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________________________ руб. (____________ ), в том числе НДС __________ руб. (________________).

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком,  определяется на основании сметной документации заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту)  с учетом коэффициента аукционного  снижения _____________.

Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта без дополнительной индексации.

2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком после окончания работ. . Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки выполненных работ с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет  свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  заказчиком до устранения отклонений.

2.3.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5.Авансирование не предусмотрено.

2.6.Оплата Заказчиком выполненных работ по контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных  условиями настоящего контракта.

 

3.Сроки выполнения работ

 

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта Сторонами.

3.2. Окончание работ – не позднее  7 (семь) календарных дней со дня начала выполнения  работ по Контракту. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по муниципальному контракту.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемной (рабочей) комиссией

3.3.Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки выполнения работ, в следующих случаях:

- возникновение необходимости в дополнительных работах;

- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

 

4. Права и обязанности Сторон.

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по Контракту.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и  сдать работы Заказчику в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

4.1.3. После выполнения работ проводить экспертизы по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85 и III-10-75) и водонасыщению (требование ГОСТ 9128-97 для асфальтобетонов) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение указанных экспертных работ.

4.1.4. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций и по требованию Получателя представлять все эти документы.

4.1.5. Поставить на объект работ необходимые материалы и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

4.1.6. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.7.  Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, перевозку мусора, распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению вывоза мусора на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по пожарной безопасности и охране объекта.

4.1.8. Выполнять полученные  в ходе выполнения работ  указания в сроки, установленные  Заказчиком,  представителями  надзорных  и  инспектирующих органов.

4.1.9. Обеспечивать представителям  Заказчика беспрепятственный  доступ  к любому конструктивному  элементу  объекта  и  представлять  по их  требованию  отчеты  о ходе  выполнения работ.

4.1.10. своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ , акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 48 часов,  о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- не привлекать для выполнения работ субподрядные организации

- в случае  если  Заказчиком  будут  обнаружены  некачественные  работы, Подрядчик своими  силами  и за свой  счет обязан  в согласованный  срок  переделать  эти  работы  для  обеспечения  их  надлежащего  качества.

- выполнять и обеспечивать  выполнение работ с соблюдением  норм техники  безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.  Обеспечить  уборку  территории, прилегающей  к ремонтной  площадке, чистоту  выезжающего  транспорта. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывоз строительного мусора с объекта производится  Подрядчиком не позднее 3 дней после его образования.

4.1.11. обеспечивать  сохранность  объекта, материалов  и оборудования, находящихся  на ремонтной площадке, в период  выполнения работ, а также  устранения  недостатков в  выполненной  работе  после сдачи объекта  в эксплуатацию.

- после окончания  выполнения  работ  на объекте  по настоящему  контракту  сдать объект  в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан за 48 часов уведомить Заказчика о сроке окончания работ. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи объекта. В случае неявки Подрядчика в установленный графиком работ срок, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность объекта к сдаче.

- обеспечить  соответствие  объекта ( ремонтных работ) условиям  настоящего  контракта в течение  гарантийного  срока  его эксплуатации, который  составляет  три года  с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию.     

- нести риск случайной гибели и/или повреждения объекта в течение всего срока   выполнения работ до сдачи их Заказчику.

4.1.12.Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.1.13. При проведении работ:

- установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ,

- обеспечить безопасность  движения автотранспорта и пешеходов,

- обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,

- обеспечить  сохранность имущества третьих лиц,

- обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.

4.1.14.В 2-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти с объекта работ принадлежащее ему имущество.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим  Контрактом.

4.3.2. Принять объект на соответствие его условиям настоящего контракта в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об исполнении Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством  производства работ с привлечением специализированных организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения.

 

5. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств.

 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленных Контрактом,  Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

5.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ , Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные  заказчиком.

5.3. За задержку исправления некачественно выполненных работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5%  от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (раздел 4 Контракта «Права и обязанности Подрядчика»), Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Контракта.

5.5.В случае, если работы выполнены без предварительного  принятия скрытых работ  за-казчиком, Подрядчик выплачивает  заказчику пени в размере 5% от цены Контракта.

5.6.В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.7.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии заказчика, перечислением денежных средств на текущий счет Заказчика.

5.8.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

5.9.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

5.10.Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда  по  основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении Контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Контракта убытки. Соглашение о расторжении Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон

5.11. При расторжении Контракта  по совместному решению Заказчика и Подрядчика  незавершенный объект передается  заказчику,  который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

5.12  Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на месте работ принадлежащие ему материалы или оборудование, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им объекта работ.

5.13 Ответственность за соблюдение мер безопасности в процессе выполнения работ на объекте до сдачи его Заказчику несет Подрядчик.

5.14.Уплата Подрядчиком  пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

6.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

6 .3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

 

7. Сдача и приемка работ.

 

7.1. По завершении  всех работ  по настоящему Контракту Подрядчик за 48 часов письменно  извещает  Заказчика  о готовности объекта  к сдаче  его в эксплуатацию.

7.2. Заказчик, получивший  сообщение  Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку объекта.    

7.3. При обнаружении Заказчиком  в ходе  приемки  объекта  дефектов  и недоделок  Сторонами составляется  рекламационный акт, в котором  фиксируются  дефекты и недоделки в сроки  их устранения Подрядчиком. При отказе  (уклонении) Подрядчика от  подписания  указанного акта в нем  делается  отметка  об этом  и подписанный  Заказчиком  акт подтверждается  третьей стороной   (экспертом)  по выбору Заказчика. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком.

Устранение Подрядчиком  в установленные  сроки  выявленных  Заказчиком  недостатков  не освобождает  его от уплаты  штрафных  санкций, предусмотренных  настоящим  контрактом.

Заказчик, принявший  работу  без проверки, не лишается  права  ссылаться  на недостатки работы, которые  могли быть  установлены  при приемке.

7.4. Заказчик  вправе  отказаться  от приемки  объекта  в случае  обнаружения  недостатков, которые  исключают  возможность его  эксплуатации и не могут  быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.5. Датой  сдачи  объекта  (выполнения  работ по настоящему  контракту) считается  дата утверждения уполномоченным  органом  акта   приемной комиссии.

7.6. Риски  случайной гибели или случайного  повреждения  объекта, а также бремя  его содержания переходят  от Подрядчика к Заказчику с момента  сдачи объекта, а в случае  обнаружения  в ходе приемки объекта  недостатков -  с момента  устранения  Подрядчиком  всех выявленных  недостатков  согласно  составленному Сторонами  или Заказчиком рекламационного  акта.

 

8. Порядок разрешения споров

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. в установленном законодательством порядке.

 

9. Порядок изменения и дополнения Контракта,
расторжение Контракта

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

 

10. Прочие условия

 

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта, материалов устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

10.7. Заказчик вправе привлекать лицензированные учреждения, организации для осуществления контроля и технического надзора за качествами и сроками выполняемых работ,  соответствии их Техническому заданию.

 

11.  Заключительные положения

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

12. Срок действия Контракта

 

12.1.  Настоящий Контракт действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между заказчиком и Подрядчиком, до 25.12.2009 года

13. К Контракту прилагается:

 

13.1. Приложение 1 : Техническая документация заказчика (выдается Заказчиком в день подписания контракта).

 

14. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты

 

                    ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК

 

МА МО МО  Обуховский   Юр адрес.  192012 , Санкт- Петербург ,                      2-й Рабфаковский пер. 2 .  т/ф  362-91-20 Фактический адрес192012 , Санкт- Петербург ,         2-й Рабфаковский пер. 2  т/ф . 362-91-20 ИНН 7811077127 КПП 781101001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт- Петербургу БИК 044030001 р/с 40204810200000000196  л/с 02723001990     Глава  Местной Администрации МО МО Обуховский                          Кудровский И.О.     М.П.

_____________________________________   Юр адрес. ____________________________________ Фактич. Адрес_________________________________ Т/ф___________________________________________ ИНН _________________________________________ КПП__________________________________________ Банк__________________________________________ БИК _________________________________________ Р/с___________________________________________ Кор. Счет._____________________________________       ___________________________/________________/       М.П.

 

 

 

 

(ПРОЕКТ ЛОТ № 3)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №____
на выполнение  работ  по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды
по адресам : ул. Бабушкина д. 76, ул. Бабушкина 78

 

г. Санкт- Петербург                                                                        « ___ » ____________ 2009 г.

 

      Местная Администрация муниципального образования муниципальный  округ Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Главы  Местной  Администрации муниципального  образования муниципальный округ Обуховский, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, на основании результатов размещения муниципального заказа МА МО МО Обуховский путем проведения открытого аукциона (протокол № _______ от _________ г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные адресной целевой программой, направленной на решение вопроса местного значения  «По благоустройству на 2009 год»  по текущему ремонту придомовых территорий и территории дворов, включая проезды и выезды по адресам :ул. Бабушкина д. 76, ул. Бабушкина 78  в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта  определяются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием.

 

2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты.

 

2.1. Оплата  выполненных работ производится за счет средств  местного бюджета  МА МО МО Обуховский .на 2009 год.

2.2.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________________________ руб. (____________ ), в том числе НДС __________ руб. (________________).

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком,  определяется на основании сметной документации заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту)  с учетом коэффициента аукционного  снижения _____________.

Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта без дополнительной индексации.

2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком после окончания работ. . Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки выполненных работ с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет  свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  заказчиком до устранения отклонений.

 2.3.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5.Авансирование не предусмотрено.

 2.6.Оплата Заказчиком выполненных работ по контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных  условиями настоящего контракта.

 

3.Сроки выполнения работ

 

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта Сторонами.

3.2. Окончание работ – не позднее  7 (семь ) календарных дней со дня начала выполнения  работ по Контракту. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по муниципальному контракту.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемной (рабочей) комиссией

3.3.Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки выполнения работ, в следующих случаях:

- возникновение необходимости в дополнительных работах;

- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

 

4. Права и обязанности Сторон.

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по Контракту.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и  сдать работы Заказчику в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

4.1.3. После выполнения работ проводить экспертизы по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85 и III-10-75) и водонасыщению (требование ГОСТ 9128-97 для асфальтобетонов) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение указанных экспертных работ.

4.1.4. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций и по требованию Получателя представлять все эти документы.

4.1.5. Поставить на объект работ необходимые материалы и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

4.1.6. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.7.  Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, перевозку мусора, распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению вывоза мусора на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по пожарной безопасности и охране объекта.

4.1.8. Выполнять полученные  в ходе выполнения работ  указания в сроки, установленные  Заказчиком,  представителями  надзорных  и  инспектирующих органов.

4.1.9. Обеспечивать представителям  Заказчика беспрепятственный  доступ  к любому конструктивному  элементу  объекта  и  представлять  по их  требованию  отчеты  о ходе  выполнения работ.

4.1.10. своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ , акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 48 часов,  о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- не привлекать для выполнения работ субподрядные организации

- в случае  если  Заказчиком  будут  обнаружены  некачественные  работы, Подрядчик своими  силами  и за свой  счет обязан  в согласованный  срок  переделать  эти  работы  для  обеспечения  их  надлежащего  качества.

- выполнять и обеспечивать  выполнение работ с соблюдением  норм техники  безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.  Обеспечить  уборку  территории, прилегающей  к ремонтной  площадке, чистоту  выезжающего  транспорта. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывоз строительного мусора с объекта производится  Подрядчиком не позднее 3 дней после его образования.

4.1.11. обеспечивать  сохранность  объекта, материалов  и оборудования, находящихся  на ремонтной площадке, в период  выполнения работ, а также  устранения  недостатков в  выполненной  работе  после сдачи объекта  в эксплуатацию.

- после окончания  выполнения  работ  на объекте  по настоящему  контракту  сдать объект  в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан за 48 часов уведомить Заказчика о сроке окончания работ. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи объекта. В случае неявки Подрядчика в установленный графиком работ срок, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность объекта к сдаче.                                    

- обеспечить  соответствие  объекта ( ремонтных работ) условиям  настоящего  контракта в течение  гарантийного  срока  его эксплуатации, который  составляет  три года  с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию.     

- нести риск случайной гибели и/или повреждения объекта в течение всего срока   выполнения работ до сдачи их Заказчику.

4.1.12.Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.1.13. При проведении работ:

- установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ,

- обеспечить безопасность  движения автотранспорта и пешеходов,

- обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,

- обеспечить  сохранность имущества третьих лиц,

- обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.

4.1.14.В 2-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти с объекта работ принадлежащее ему имущество.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим  Контрактом.

4.3.2. Принять объект на соответствие его условиям настоящего контракта в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об исполнении Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством  производства работ с привлечением специализированных организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения.

 

5. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств.

 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленных Контрактом,  Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

5.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные  заказчиком.

5.3. За задержку исправления некачественно выполненных работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5%  от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (раздел 4 Контракта «Права и обязанности Подрядчика»), Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Контракта.

5.5.В случае, если работы выполнены без предварительного  принятия скрытых работ  за-казчиком, Подрядчик выплачивает  заказчику пени в размере 5% от цены Контракта.

5.6.В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи –  односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.

5.7.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии заказчика, перечислением денежных средств на текущий счет Заказчика.

5.8.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

5.9.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

5.10.Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда  по  основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении Контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Контракта убытки. Соглашение о расторжении Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон

5.11. При расторжении Контракта  по совместному решению Заказчика и Подрядчика  незавершенный объект передается  заказчику,  который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

5.12 Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на месте работ принадлежащие ему материалы или оборудование, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им объекта работ.

5.13 Ответственность за соблюдение мер безопасности в процессе выполнения работ на объекте до сдачи его Заказчику несет Подрядчик.

5.14.Уплата Подрядчиком  пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

6.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

6 .3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

 

7. Сдача и приемка работ.

 

7.1. По завершении  всех работ  по настоящему Контракту Подрядчик за 48 часов письменно  извещает  Заказчика  о готовности объекта  к сдаче  его в эксплуатацию.

7.2. Заказчик, получивший  сообщение  Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку объекта.    

7.3. При обнаружении Заказчиком  в ходе  приемки  объекта  дефектов  и недоделок  Сторонами составляется  рекламационный акт, в котором  фиксируются  дефекты и недоделки в сроки  их устранения Подрядчиком. При отказе  (уклонении) Подрядчика от  подписания  указанного акта в нем  делается  отметка  об этом  и подписанный  Заказчиком  акт подтверждается  третьей стороной   (экспертом)  по выбору Заказчика. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком.

Устранение Подрядчиком  в установленные  сроки  выявленных  Заказчиком  недостатков  не освобождает  его от уплаты  штрафных  санкций, предусмотренных  настоящим  контрактом.

Заказчик, принявший  работу  без проверки, не лишается  права  ссылаться  на недостатки работы, которые  могли быть  установлены  при приемке.

7.4. Заказчик  вправе  отказаться  от приемки  объекта  в случае  обнаружения  недостатков, которые  исключают  возможность его  эксплуатации и не могут  быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.5. Датой  сдачи  объекта  (выполнения  работ  по настоящему  контракту) считается  дата утверждения уполномоченным  органом  акта   приемной комиссии.

7.6. Риски  случайной гибели или случайного  повреждения  объекта, а также бремя  его содержания переходят  от Подрядчика к Заказчику с момента  сдачи объекта, а в случае  обнаружения  в ходе приемки объекта  недостатков -  с момента  устранения  Подрядчиком  всех выявленных  недостатков  согласно  составленному Сторонами  или Заказчиком рекламационного  акта.

 

8. Порядок разрешения споров

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. в установленном законодательством порядке.

 

9. Порядок изменения и дополнения Контракта,
расторжение Контракта

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

 

10. Прочие условия

 

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта, материалов устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

10.7. Заказчик вправе привлекать лицензированные учреждения, организации для осуществления контроля и технического надзора за качествами и сроками выполняемых работ,  соответствии их Техническому заданию.

 

11.  Заключительные положения

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

12. Срок действия Контракта

 

12.1.  Настоящий Контракт действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между заказчиком и Подрядчиком, до 25.12.2009 года

13. К Контракту прилагается:

 

13.1.Приложение 1: Техническая документация заказчика (выдается Заказчиком в день подписания контракта).

 

14. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты

 

                    ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК

МА МО МО  Обуховский   Юр адрес.  192012 , Санкт- Петербург ,                      2-й Рабфаковский пер. 2 .  т/ф  362-91-20 Фактический адрес192012 , Санкт- Петербург ,         2-й Рабфаковский пер. 2  т/ф . 362-91-20 ИНН 7811077127 КПП 781101001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт- Петербургу БИК 044030001 р/с 40204810200000000196  л/с 02723001990     Глава  Местной Администрации МО МО Обуховский                          Кудровский И.О.     М.П.

_____________________________________   Юр адрес. ____________________________________ Фактич. Адрес_________________________________ Т/ф___________________________________________ ИНН _________________________________________ КПП__________________________________________ Банк__________________________________________ БИК _________________________________________ Р/с___________________________________________ Кор. Счет._____________________________________         ___________________________/________________/     М.П.

 

 

 

 

ФОРМЫ

Форма № 1

Предоставляется на бланке организации
(в случае наличия такового)
Дата, исходящий номер обязательно

 

Муниципальному заказчику

[Указывается наименование  Заказчика]

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 

 

1. Изучив документацию для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд

______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)

 

действующего(щей) на основании ____________________________________________

(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)

 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

 

2. Мы согласны по Лоту № ___ (Указать предмет контракта) выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе.

 

3. Неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе является опись всех представленных документов.

 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, отсутствуют в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведения, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа.

 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

 

6. Сообщаем, что для уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с [указывается наименование заказчика] нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).

 

Все сведения об аукционе просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

 

7. Реквизиты участника размещения заказа:

Место нахождения
Почтовый адрес
КПП
ИНН
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет

 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________

 

9. Заявка с документами - на _____ листах.

 

 

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                    __________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

 

 

 

Форма № 2

 

На бланке организации

Дата, исх. номер

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

 

________________________________________________________________________________

^{(место выдачи, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)}

Организация – участник аукциона ________________________________________________________________________________

^{(наименование организации)}

доверяет ________________________________________________________________________

^{(фамилия, имя, отчество, должность)}

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» ______________

 

представлять интересы ___________________________________________________________

^{(наименование организации)}

в открытом аукционе на ___________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

 

Подпись _________________________________  ____________________ удостоверяем.

^{(Ф.И.О. удостоверяемого)                                         (Подпись удостоверяемого)}

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200__ г.

 

 

 

 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

^(Ф.И.О.)

М.П.