к предыдущей странице
документация для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ОГЛАВЛЕНИЕПонятия и сокращения, используемые в документации об аукционе Инструкция по подготовке и проведению аукциона 1.1. Состав документации об аукционе 1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе 1.3. Разъяснение положений документации об аукционе 1.4. Отказ от проведения открытого аукциона 1.5. Обмен информацией Участника с Заказчиком 2.2. Одна заявка от каждого участника 2.3. Затраты на участие в аукционе 2.4. Оформление и подписание заявки 2.6. Оформление конверта с заявкой 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЗЫВ ЗАЯВОК 3.1. Срок и место подачи заявок 3.2. Порядок и срок отзыва заявок 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона 4.2. Порядок проведения аукциона 4.3. Правила проведения аукциона 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 5.1. Заключение муниципального контракта 5.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта 5.3. Отказ Заказчика от заключения муниципального контракта 5.4. Возврат заявок Участникам 7.3. Содержание и состав документации об аукционе 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА 8.3. Иные требования к участникам 10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ 13. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ 16. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 17. МЕСТО, день И ВРЕМЯ начала рассмотрения ЗАЯВоК 18. МЕСТО, день и время проведения АУКЦИОНА 19. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе Понятия, термины и сокращения, использующиеся в документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее – Закон). В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения: Муниципальный заказчик (далее - Заказчик) – местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский. Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа; Комиссия – единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд МО МО Обуховский ( далее- Единая комиссия ) Участник размещения заказа (далее - Участник) - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор, заключенный Заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.
Инструкция по подготовке и проведению аукциона 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ1.1. Состав документации об аукционе1.1.1. Документация для открытого аукциона включает в себя: - Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе. - Инструкцию по подготовке и проведению аукциона. - Инструкцию участникам. - Приложения. 1.1.2. Участник обязан изучить документацию об аукционе. 1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе1.2.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 1.3. Разъяснение положений документации об аукционе1.3.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – Запрос). 1.3.2. Запрос может быть направлен с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте. 1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. 1.4. Отказ от проведения открытого аукциона1.4.1. Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок. 1.4.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки. 1.5. Обмен информацией Участника с Заказчиком1.5.1. Официальной информацией, исходящей от представителя Заказчика признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа. 1.5.2. Официальным обращением Участника к Заказчику, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом Участника по почте на фирменном бланке Участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись Участника либо в форме электронного документа.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК2.1. Язык заявки2.1.1. Заявка и документы, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. 2.1.2. Любые дополнительные документы и материалы, представленные Участником, могут быть написаны на другом языке, если они сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.
2.2. Одна заявка от каждого участникаКаждый Участник подает одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота отдельно (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам). Запрещается подавать одну (общую) заявку (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам). Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения сведения и документы, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе. 2.3. Затраты на участие в аукционеВсе расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт Участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона. 2.4. Оформление и подписание заявки2.4.1. Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. 2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе. 2.4.3. Заявка по форме, установленной документацией об аукционе, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени Участника. 2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами и заполнены по всем пунктам (Внесение каких либо изменений не допускается). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами. 2.4.5. Все листы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия). 2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале либо в установленных документацией об аукционе случаях - в копиях. 2.4.7. Все листы заявки должны быть пронумерованы. 2.4.8. Документы, включенные в заявку (письменная форма), представляются в прошитом нитью, скрепленном печатью Участника (для юридических лиц) и подписью уполномоченного лица Участника в виде одного тома. 2.4.9. Сведения, содержащиеся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.4.10. Заявка в форме электронного документа оформляется в соответствии с требованиями документации об аукционе и содержит документы предусмотренные пунктом 12.1 документации об аукционе, преобразованные в формат PDF. При отсутствии отношений доверия между удостоверяющими центрами Заказчика и Участника необходимо: Заказчику и Участнику обменяться электронными сообщениями, подписанными электронной цифровой подписью уполномоченных лиц. В сообщении должен быть указан адрес нахождения корневого сертификата удостоверяющего центра, изготовившего сертификат ключа подписи; установить полученный сертификат ключа подписи и установить корневой сертификат удостоверяющего центра на компьютер. Для криптографической защиты информации необходимо использовать криптопровайдер КриптоПро CSP. Электронные цифровые подписи уполномоченных лиц удостоверяющего центра должны быть включены в единый государственный реестр сертификатов ключей подписей. Заявка в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью Участника, зашифровывается и отправляется на адрес электронной почты: vs@iac.spb.ru.
2.5. Обеспечение заявки2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 2.6. Оформление конверта с заявкой2.6.1. Заявка в письменной форме подается в запечатанном конверте. 2.6.2. На конверте указывается наименование предмета аукциона (лота). Участник вправе указать на конверте: - слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных документацией об аукционе; - наименование Заказчика аукциона. 2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заказчик принимают и регистрируют только запечатанный конверт. 2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени, указываемых в расписке в получении конверта.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЗЫВ ЗАЯВОК3.1. Срок и место подачи заявок3.1.1. Заявки, оформленные в письменной форме, должны быть доставлены Участниками по адресу, указанному в п. 16.1. документации об аукционе, не позднее времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных п. 17 документации об аукционе. 3.1.2. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 17 документации об аукционе) заявки не рассматриваются и в тот же день такие конверты возвращаются Участникам. 3.2. Порядок и срок отзыва заявок3.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок. 3.2.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Участника об отзыве своей заявки. 3.2.3. Стоимость документации об аукционе не возвращается.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона4.1. Рассмотрение заявок4.1.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе. 4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок. 4.1.3. Комиссия при рассмотрении заявок: 4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 документации об аукционе. 4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям документации об аукционе. 4.1.3.3. Проверяет соответствие участников требованию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 11 Закона, если такое требование установлено Заказчиком, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона. 4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие сведений и документов, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 35 Закона и документации об аукционе, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 4.1.3.5. Проверяет Участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 3 части 2 статьи 35 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе. 4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 4.1.4. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям и условиям документации об аукционе. 4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе. 4.1.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. 4.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
4.2. Порядок проведения аукциона4.2.1. В аукционе могут участвовать только Участники, признанные участниками аукциона. 4.2.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей (по доверенности Форма № 2). Участники или их представители должны зарегистрироваться. 4.2.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона" 4.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 4.2.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. 4.2.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. 4.2.7. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. 4.2.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 4.2.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 4.3. Правила проведения аукциона4.3.1. В день проведения аукциона участники аукциона или их представители проходят регистрацию, о чем делается запись в журнале регистрации участников аукциона, и получают карточку-номер участника. Участники аукциона или их представители для подтверждения своих полномочий представляют: - паспорт или документ его заменяющий; - документ, подтверждающий полномочия представителя участника аукциона. Для руководителя юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (После регистрации документ возвращается руководителю). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, то представитель должен иметь при себе доверенность по форме (Форма № 2), указанной в документации об аукционе. Участник аукциона обязан возвратить карточку-номер после проведения аукциона. Участники, опоздавшие или не пришедшие на регистрацию - к аукциону не допускаются. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены, ни один из участников аукциона не поднял карточку-номер. Победителем аукциона становится участник аукциона, карточка-номер которого была названа аукционистом последним. Если последнюю цену контракта предложили два и более участника аукциона, подавшим последнее предложение считается участник, первым его подавший по объявлению аукциониста. Участник аукциона, подавший это предложение вторым, считается подавшим предпоследнее предложение. Участники аукциона обязаны отключить мобильные телефоны. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста, вести переговоры между собой, а также иными действиями препятствовать работе аукциониста или аукционной комиссии. Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе, лишаются права участия в аукционе и удаляются из помещения аукциона. Вышеуказанные обстоятельства указываются в протоколе аукциона. Все спорные ситуации рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона перед принятием решения о победителе аукциона.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА5.1. Заключение муниципального контракта5.1.1. Заказчик заключает Контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. 5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 5.1.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 5.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 5.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 5.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта
В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 5.3. Отказ Заказчика от заключения муниципального контракта3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Закона;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.4. Возврат заявок УчастникамПосле вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью Заказчика и возврату Участникам не подлежат.
6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕВзаимоотношения Участников, Единой комиссии и Заказчика, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации.
7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования
7.1.1. Предметом настоящего аукциона является: право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд. 7.1.2. Выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. 7.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
7.1.4. Источник финансирования: местный бюджет Муниципального образования на 2010 год. 7.2. Сведения о Заказчике
Заказчик: местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский.
7.3. Содержание и состав документации об аукционеДокументация об аукционе содержит: 1) Инструкция участникам. 2) Приложение № 1 – “Техническое задание”; 3) Приложение № 2 – “Проект муниципального контракта”; 4) Образцы форм для заполнения: a) форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”. б) форма № 2 “Доверенность”.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА
8.1. Требования к участникамУчастник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона: а) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
8.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 ЗаконаУчастник должен иметь:
Действующую лицензию на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. Требование установлено в соответствии с подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год). В перечне видов работ должно быть указано: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. Озеленение территорий. Или Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требование установлено в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Российская газета, N 158, 25.07.2008, Парламентская газета, N 47-49, 31.07.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 30, 28.07.2008, (ч. I), ст.3604). 8.3. Иные требования к участникамТребования не установлены 8.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 ЗаконаТребования законодательством Российской Федерации не установлены.
9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВПреимущества не предусмотрены.
10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ10.1. Размер обеспечения заявки Участник представляет обеспечение заявки в размере: 215 000 руб.
10.2. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки Участник перечисляет указанную сумму на счет: МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014, КБК 951 0503 600 0102 500 226. Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. Факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением или копией платежного поручения. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, должен быть предоставлен по каждому лоту отдельно. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются Участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет Участника, указанный в форме № 1 “Заявка на участие в аукционе”.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет: 1 290 000 руб.
3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127/КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40302810700000000014, КБК 951 0503 600 0102 500 226. Денежные средства в качестве обеспечения должны быть внесены на указанный счет не позднее даты предоставления Заказчику подписанного проекта муниципального контракта с представлением документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся на счете Заказчика в течение всего срока действия контракта. 4. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор страхования ответственности по контракту, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем, страховщиком, залогодателем своих обязательств: а) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы; б) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика; в) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; г) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ12.1. Содержание заявкиЗаявка, подготовленная Участником должна содержать нижеперечисленные сведения и документы и находиться в следующем порядке: 12.1.1. Опись документов входящих в заявку с указанием нумерации листов (форма произвольная). 12.1.2. Документ об участнике: 1) для юридических лиц: выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 2) для индивидуальных предпринимателей: выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
3) для иных физических лиц: копии документов (все страницы), удостоверяющих личность. 4) для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
12.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
12.1.4. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Копии учредительных документов юридического лица представляются со всеми изменениями, внесенными на момент и после избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица, должны пройти государственную регистрацию и должны быть указаны в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (части 1 и 3 статьи 52 ГК РФ, статьи 17-19 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
12.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
12.1.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).
12.1.7. Форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”.
12.1.8. Копии документов, подтверждающих соответствие товара являющегося предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, и пунктом 8.4 документации об аукционе предусмотрено наличие таких документов.
12.1.9. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктами 8.2 и 8.3 документации об аукционе.
13. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ13.1. Валюта контрактаВалютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль. В цену контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
14. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯКомиссией для аукциона является единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд МО МО Обуховский.
15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ15.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе: с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте. 15.2. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе: за 5 дней до дня окончания подачи заявок.
16. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК16.1. Конверты с заявками должны быть доставлены Участниками по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет Главы местной администрации не позднее 11 часов 00 минут 11 января 2010 года. 16.2. Дата начала срока подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 16.3. Дата окончания срока подачи заявок: день рассмотрения заявок, установленный пунктом 17 документации об аукционе.
17. МЕСТО, день И ВРЕМЯ начала рассмотрения ЗАЯВоКРассмотрение заявок произойдет по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет главы местной администрации 11 часов 00 минут 11 января 2010 года.
18. МЕСТО, день и время проведения АУКЦИОНААукцион проводится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, конференц-зал 14 января 2010 года в 10 часов 00 минут.
19. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТАПобедитель аукциона обязан в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписать проект муниципального контракта, переданный ему Заказчиком, и представить его Заказчику.
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕдля открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд
Сроки выполнения работ: до 14.05.2010 года. Требования к гарантии: срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев.
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: 2-й Рабфаковский переулок, д.9 корп.1; 2-й Рабфаковский переулок, д. 11; 2-й Рабфаковский переулок, д. 13; 2-й Рабфаковский переулок, д. 15 корп.1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 300 000 руб.
2-й Рабфаковский переулок, д. 9 к.1
2-й Рабфаковский переулок, д.11
2-й Рабфаковский переулок, д.13
2-й Рабфаковский переулок, д.15 корп. 1
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ №____ на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: 2-й Рабфаковский переулок, д.9 корп.1; 2-й Рабфаковский переулок, д. 11; 2-й Рабфаковский переулок, д. 13; 2-й Рабфаковский переулок, д. 15 корп.1.
г. Санкт- Петербург « ___ » ____________ 2010 г. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и иного законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, на основании результатов размещения муниципального заказа МА МО МО Обуховский путем проведения открытого аукциона (протокол № _______ от _________ г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные адресной целевой программой, направленной на решение вопроса местного значения «По благоустройству на 2010 год» по благоустройству дворовых территорий и проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по адресам: 2-й Рабфаковский переулок, д.9 корп.1; 2-й Рабфаковский переулок, д.11; 2-й Рабфаковский переулок, д. 13; 2-й Рабфаковский переулок, д. 15 корп.1, в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.2. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом настоящего Контракта определяются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием.
2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты. 2.1. Оплата выполненных работ производится за счет средств местного бюджета МА МО МО Обуховский .на 2010 год. 2.2.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________________________ руб. (____________ ), в том числе НДС __________ руб. (________________). Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком, определяется на основании сметной документации заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту) с учетом коэффициента аукционного снижения _____________. Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта без дополнительной индексации. 2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком до 25.12.2010 года.
Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки выполненных работ с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы. 2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате заказчиком до устранения отклонений. 2.3.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.5.Авансирование не предусмотрено. 2.6.Оплата Заказчиком выполненных работ по контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных условиями настоящего контракта.
3.Сроки выполнения работ 3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – со дня, следующего за днем подписания муниципального контракта Сторонами. 3.2. Окончание работ – до 14.05.2009 года. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемной (рабочей) комиссией 3.3.Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки выполнения работ, в следующих случаях: - возникновение необходимости в дополнительных работах; - возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
4. Права и обязанности Сторон. 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по Контракту. 4.1.2. Своими силами и средствами выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 4.1.3. После выполнения работ проводить экспертизы по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85 и III-10-75) и водонасыщению (требование ГОСТ 9128-97 для асфальтобетонов) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение указанных экспертных работ. 4.1.4. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций и по требованию Получателя представлять все эти документы. 4.1.5. Поставить на объект работ необходимые материалы и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. 4.1.6. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 4.1.7. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, перевозку мусора, распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению вывоза мусора на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по пожарной безопасности и охране объекта. 4.1.8. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком, представителями надзорных и инспектирующих органов. 4.1.9. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ к любому конструктивному элементу объекта и представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ. 4.1.10. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 48 часов, о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. - не привлекать для выполнения работ субподрядные организации - в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. - выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Обеспечить уборку территории, прилегающей к ремонтной площадке, чистоту выезжающего транспорта. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывоз строительного мусора с объекта производится Подрядчиком не позднее 3 дней после его образования. 4.1.11. обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на ремонтной площадке, в период выполнения работ, а также устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. - после окончания выполнения работ на объекте по настоящему контракту сдать объект в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан за 48 часов уведомить Заказчика о сроке окончания работ. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи объекта. В случае неявки Подрядчика в установленный графиком работ срок, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность объекта к сдаче. - обеспечить соответствие объекта (ремонтных работ) условиям настоящего контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет три года с момента подписания акта сдачи-приемки работ и передачи объекта в эксплуатацию. - нести риск случайной гибели и/или повреждения объекта в течение всего срока выполнения работ до сдачи их Заказчику. 4.1.12.Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. 4.1.13. При проведении работ: - установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, - обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, - обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории, - обеспечить сохранность имущества третьих лиц, - обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций. 4.1.14.В 2-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти с объекта работ принадлежащее ему имущество.
4.2. Подрядчик вправе: 4.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта. 4.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. Принять объект на соответствие его условиям настоящего контракта в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об исполнении Контракта.
4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 4.4.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством производства работ с привлечением специализированных организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения.
5. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 5.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленных Контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 10% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств; 5.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные заказчиком. 5.3. За задержку исправления некачественно выполненных работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи – односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 10% от цены Контракта за каждый день просрочки. 5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (раздел 4 Контракта «Права и обязанности Подрядчика»), Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 10% от цены Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Контракта. 5.5.В случае, если работы выполнены без предварительного принятия скрытых работ заказчиком, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 10% от цены Контракта. 5.6.В случае просрочки устранения замечаний и нарушений, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика или в случае отказа Подрядчика от подписи – односторонним актом, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 10% от цены Контракта за каждый день просрочки. 5.7.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии заказчика, перечислением денежных средств на текущий счет Заказчика. 5.8.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 5.9.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности. 5.10.Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении Контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Контракта убытки. Соглашение о расторжении Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон 5.11. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 5.12 Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на месте работ принадлежащие ему материалы или оборудование, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им объекта работ. 5.13 Ответственность за соблюдение мер безопасности в процессе выполнения работ на объекте до сдачи его Заказчику несет Подрядчик. 5.14.Уплата Подрядчиком пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 6.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 6.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
7. Сдача и приемка работ. 7.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик за 48 часов письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию. 7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку объекта. 7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки в сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 7.5. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным органом акта приемной комиссии. 7.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. в установленном законодательством порядке.
9. Порядок изменения и
дополнения Контракта, 9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
10. Прочие условия 10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта, материалов устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц. 10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. 10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. 10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба. 10.7. Заказчик вправе привлекать лицензированные учреждения, организации для осуществления контроля и технического надзора за качествами и сроками выполняемых работ, соответствии их Техническому заданию.
11. Заключительные положения 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации. 11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Срок действия Контракта 12.1. Настоящий Контракт действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между заказчиком и Подрядчиком, до 25.12.2010 года
13. К Контракту прилагается: 13.1. Приложение 1: Техническая документация заказчика (выдается Заказчиком в день подписания контракта).
14. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
ФОРМЫФорма № 1 Предоставляется на бланке организации (в случае наличия такового) Дата, исходящий номер обязательно
Муниципальному заказчику [Указывается наименование Заказчика]
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Изучив документацию для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд ______________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в лице, ______________________________________________________________________, (наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)
действующего(щей) на основании ____________________________________________ (Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны (Указать предмет контракта) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе.
3. Неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе является опись всех представленных документов.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, отсутствуют в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведения, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации об аукционе, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в аукционе. Мы согласны с тем, что в случае отсутствия сведений в каких-либо графах или пунктах предлагаемой к заполнению настоящей форме, это будет расценено комиссией, как несоответствие документации об аукционе.
7. Сообщаем, что для уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с [указывается наименование заказчика] нами уполномочен _____________________________________________________________________________ (ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).
Все сведения об аукционе просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Реквизиты участника размещения заказа:
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________
10. Заявка с документами - на _____ листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Форма № 2
На бланке организации Дата, исх. номер
________________________________________________________________________________ (место выдачи, прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Организация – участник аукциона ________________________________________________________________________________ (наименование организации) доверяет ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» ______________
представлять интересы ___________________________________________________________ (наименование организации) в открытом аукционе на ___________________________________________________________ (указать предмет аукциона)
Подпись _________________________________ ____________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 200__ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) М.П.
|