Понятия, термины и сокращения, использующиеся в документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

Муниципальный заказчик (далее - Заказчик) – Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа;

Комиссия – единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд МО МО Обуховский ( далее- Единая комиссия )

Участник размещения заказа (далее - Участник) - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор, заключенный Заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

Инструкция по подготовке и проведению аукциона

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация для открытого аукциона включает в себя:

- Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе.

- Инструкцию по подготовке и проведению аукциона.

- Инструкцию участникам.

- Приложения.

1.1.2. Участник обязан изучить документацию об аукционе.

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.2.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.3. Разъяснение положений документации об аукционе

1.3.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – Запрос).

1.3.2. Запрос может быть направлен с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого аукциона

1.4.1. Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок.

1.4.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией Участника с Заказчиком

1.5.1. Официальной информацией, исходящей от представителя Заказчика признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.2. Официальным обращением Участника к Заказчику, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом Участника по почте на фирменном бланке Участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись Участника.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка и документы, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Любые дополнительные документы и материалы, представленные Участником, могут быть написаны на другом языке, если они сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

2.2. Одна заявка от каждого участника

Каждый Участник подает одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота отдельно (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам).

Запрещается подавать одну (общую) заявку (в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам).

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения сведения и документы, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе.

2.3. Затраты на участие в аукционе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт Участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4.2. Документы в составе заявки должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 документации об аукционе.

2.4.3. Заявка по форме, установленной документацией об аукционе, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени Участника.

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами и заполнены по всем пунктам (Внесение каких либо изменений не допускается). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами.

2.4.5. Все листы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале либо в установленных документацией об аукционе случаях - в копиях.

2.4.7. Все листы заявки должны быть пронумерованы.

2.4.8. Документы, включенные в заявку (письменная форма), представляются в прошитом нитью, скрепленном печатью Участника (для юридических лиц) и подписью уполномоченного лица Участника в виде одного тома.

2.4.9. Сведения, содержащиеся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4.10. Заявка в форме электронного документа оформляется в соответствии с требованиями документации об аукционе и содержит документы предусмотренные пунктом 12.1 документации об аукционе, преобразованные в формат PDF.

При отсутствии отношений доверия между удостоверяющими центрами Заказчика и Участника необходимо:

Заказчику и Участнику обменяться электронными сообщениями, подписанными электронной цифровой подписью уполномоченных лиц. В сообщении должен быть указан адрес нахождения корневого сертификата удостоверяющего центра, изготовившего сертификат ключа подписи;

установить полученный сертификат ключа подписи и установить корневой сертификат удостоверяющего центра на компьютер.

Для криптографической защиты информации необходимо использовать криптопровайдер КриптоПро CSP.

Электронные цифровые подписи уполномоченных лиц удостоверяющего центра должны быть включены в единый государственный реестр сертификатов ключей подписей.

Заявка в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью Участника, зашифровывается и отправляется на адрес электронной почты: maobuhovskiy@pochtarf.ru

2.5. Обеспечение заявки

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.6. Оформление конверта с заявкой

2.6.1. Заявка в письменной форме подается в запечатанном конверте.

2.6.2. На конверте указывается наименование предмета аукциона (лота).

Участник вправе указать на конверте:

- слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных документацией об аукционе;

- наименование Заказчика аукциона.

2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заказчик принимают и регистрируют только запечатанный конверт.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени, указываемых в расписке в получении конверта.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЗЫВ ЗАЯВОК

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки, оформленные в письменной форме, должны быть доставлены Участниками по адресу, указанному в п. 16.1. документации об аукционе, не позднее времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных п. 17 документации об аукционе.

3.1.2. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 17 документации об аукционе) заявки не рассматриваются и в тот же день такие конверты возвращаются Участникам.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок

3.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

3.2.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Участника об отзыве своей заявки.

3.2.3. Стоимость документации об аукционе не возвращается.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок.

4.1.3. Комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 документации об аукционе.

4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям документации об аукционе.

4.1.3.3. Проверяет соответствие участников требованию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 11 Закона, если такое требование установлено Заказчиком, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона.

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие сведений и документов, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 35 Закона и документации об аукционе, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет Участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 3 части 2 статьи 35 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.4. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям и условиям документации об аукционе.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4.1.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

4.2. Порядок проведения аукциона

4.2.1. В аукционе могут участвовать только Участники, признанные участниками аукциона.

4.2.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей (по доверенности Форма № 3). Участники или их представители должны зарегистрироваться.

4.2.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона"

4.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4.2.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

4.2.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

4.2.7. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

4.2.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

4.2.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.3. Правила проведения аукциона

4.3.1. В день проведения аукциона участники аукциона или их представители проходят регистрацию, о чем делается запись в журнале регистрации участников аукциона, и получают карточку-номер участника.

Участники аукциона или их представители для подтверждения своих полномочий представляют:

- паспорт или документ его заменяющий;

- документ, подтверждающий полномочия представителя участника аукциона.

Для руководителя юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (После регистрации документ возвращается руководителю). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, то представитель должен иметь при себе доверенность по форме (Форма № 3), указанной в документации об аукционе.

Участник аукциона обязан возвратить карточку-номер после проведения аукциона.

Участники, опоздавшие или не пришедшие на регистрацию - к аукциону не допускаются.

Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены, ни один из участников аукциона не поднял карточку-номер. Победителем аукциона становится участник аукциона, карточка-номер которого была названа аукционистом последним. Если последнюю цену контракта предложили два и более участника аукциона, подавшим последнее предложение считается участник, первым его подавший по объявлению аукциониста. Участник аукциона, подавший это предложение вторым, считается подавшим предпоследнее предложение.

Участники аукциона обязаны отключить мобильные телефоны.

Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста, вести переговоры между собой, а также иными действиями препятствовать работе аукциониста или аукционной комиссии.

Все спорные ситуации рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона перед принятием решения о победителе аукциона.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает Контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.1.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

5.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта

В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.3. Отказ Заказчика от заключения муниципального контракта

3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Возврат заявок Участникам

После вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью Заказчика и возврату Участникам не подлежат.

6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения Участников, Единой комиссии и Заказчика, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации.

Инструкция участникам

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

7.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования

7.1.1. Предметом настоящего аукциона является: право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд.

7.1.2. Выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

7.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):

Лот №	Предмет муниципального контракта	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), руб.
1	Выполнение работ по уширению территорий дворов МО МО Обуховский в целях организации дополнительных парковочных мест.	4 474 456

7.1.4. Источник финансирования: местный бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2011 год.

7.2. Сведения о Заказчике

Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Место нахождения и почтовый адрес:	192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2
Банковские реквизиты:	МА МО МО Обуховский ИНН/КПП 7811077127/781101001, лицевой счет №03 723001990 (расходы) № 04723001990 (доходы), УФК по г.Санкт-Петербургу, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, счет № 40204810200000000196
Контактное лицо:	Кудровский Игорь Олегович
Контактный телефон/факс:	362-91-20
Адрес электронной почты:	maobuhovskiy@pochtarf.ru

7.3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе содержит:

1) Инструкция участникам.

2) Приложение № 1 – “Техническое задание”;

3) Приложение № 2 – “Проект муниципального контракта”;

4) Образцы форм для заполнения:

a) форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

b) форма № 2 “Сведения о качестве работ”

б) форма № 3 “Доверенность”.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

8.1. Требования к участникам

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Закона:

а) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

8.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

Требования не установлены.

8.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены.

8.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона

Требования законодательством Российской Федерации не установлены.

9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

Преимущества не предусмотрены.

10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

10.1. Размер обеспечения заявки

Лот №	Размер обеспечения, руб.
1	223 722,80

10.2. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки

Участник перечисляет указанную сумму на счет: МА МО МО Обуховский

ИНН 7811077127/КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002

Счет № 40 30 28 104 0000 5000 144, КБК 951 0503 600 0102 500 226.

Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением или копией платежного поручения.

Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, должен быть предоставлен по каждому лоту отдельно.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются Участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет Участника, указанный в форме № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет :

Лот №	Размер обеспечения, руб.
1	1 342 336,80

Участник аукциона, с которым заключается Контракт (Приложение № 2), должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта. Контракт может быть заключен только после предоставления, в соответствии с требованиями настоящей документацией об аукционе, обеспечения исполнения Контракта.

11.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта:

1) В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется Участником, с которым заключается Контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации об аукционе:

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня её выдачи;

- в банковской гарантии должны быть определены обязательства (основные обязательства Принципала по Контракту, в том числе обязательства по своевременной оплате штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта), в обеспечение которых выдана гарантия;

- банковская гарантия должна содержать указание на предмет Контракта, исполнение

которого она обеспечивает, и стороны Контракта;

- срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 27 декабря 2011 г. включительно (с учетом периода времени, необходимого на урегулирование возможных претензий Бенефициара);

- банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии без предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях;

Обязательными приложениями к банковской гарантии являются:

- заверенная копия лицензии Центрального банка РФ на имя Гаранта (банка) с перечнем банковских операций, право на осуществление которых предоставлено кредитной организации;

- заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лиц на подписание банковской гарантии.

2) В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, Контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 35 Закона и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

3) В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, Участник, с которым заключается Контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, либо оформляет на Заказчика вклад (депозит) в размере, указанном в п. 11.1. на:

МА МО МО Обуховский ИНН 7811077127 КПП 781101001, ОКАТО 40285563000, ОГРН 1037825039207, ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 40380000 Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации Набережное (ПУ БАНКА РОССИИ НАБЕРЕЖНОЕ) БИК 044080002 Счет № 40 30 28 104 0000 5000 144, КБК 951 0503 600 0102 500 226.

Заказчик (Залогодержатель) вправе обратить взыскание на залог в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по Контракту.

С целью предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств, Участник, с которым заключается Контракт, до подписания Контракта Заказчиком представляет Заказчику на подписание договор о залоге в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта.

В случае если Участник, с которым заключается Контракт, не предоставляет обеспечения исполнения Контракта в установленный срок, то такой Участник признается уклонившимся от заключения Контракта.

Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение и документацией об аукционе установлено обеспечение исполнения Контракта - предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

12.1. Содержание заявки

Заявка, подготовленная Участником должна содержать нижеперечисленные сведения и документы и находиться в следующем порядке:

12.1.1. Опись документов входящих в заявку с указанием нумерации листов (форма произвольная).

12.1.2. Документ об участнике:

1) для юридических лиц:

выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

3) для иных физических лиц:

копии документов (все страницы), удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

12.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

12.1.4. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Копии учредительных документов юридического лица представляются со всеми изменениями, внесенными на момент и после избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица, должны пройти государственную регистрацию и должны быть указаны в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (части 1 и 3 статьи 52 ГК РФ, статьи 17-19 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

12.1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

12.1.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

12.1.7. Форма № 1 “Заявка на участие в аукционе”.

12.1.8. Форма № 2 “Сведения о качестве работ”.

12.1.9. Копии документов, подтверждающих соответствие товара являющегося предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, и пунктом 8.4 документации об аукционе предусмотрено наличие таких документов.

12.1.10. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктами 8.2 и 8.3 документации об аукционе.

13. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

13.1. Валюта контракта

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ, а также для уплаты всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и прочих обязательных платежей, с учетом непредвиденных затрат, которые подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.

Цена подлежащих выполнению работ устанавливается на весь период действия контракта и не подлежит изменению.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

14. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Комиссией для аукциона является единая комиссия Заказчика по размещению заказа для муниципальных нужд МО МО Обуховский.

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

15.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе: с момента размещения документации об аукционе на официальном сайте.

15.2. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе: за 5 дней до дня окончания подачи заявок.

16. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

16.1. Конверты с заявками должны быть доставлены Участниками по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет главы местной администрации не позднее 10 часов 00 минут «19» января 2011 года.

16.2. Дата начала срока подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

16.3. Дата окончания срока подачи заявок: день рассмотрения заявок, установленный пунктом 17 документации об аукционе.

17. МЕСТО, день И ВРЕМЯ начала рассмотрения ЗАЯВоК

Рассмотрение заявок произойдет по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, кабинет главы местной администрации 10 часов 00 минут «19» января 2011 года.

18. МЕСТО, день и время проведения АУКЦИОНА

Аукцион проводится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский пер., д. 2, конференц-зал «26» января 2011 года в 11 часов 00 минут.

19. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель аукциона обязан в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписать проект муниципального контракта, переданный ему Заказчиком, и представить его Заказчику.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации МО МО Обуховский

______________ И.О. Кудровский

“___” __________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд

Выполнить работы по уширению территорий дворов МО МО Обуховский в целях организации дополнительных парковочных мест:

1. Сроки выполнения работ: до 01.06.2011 года.

2. Требования к гарантии: срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 474 456 рублей.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	*Земляные работы*
1	Разработка грунта слоем 53 см под уширение	м²/м³	2465,5/1306,7
1.1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м³	1176,04
1.2	Разработка грунта, вручную, с погрузкой и вывозом на свалку, группа грунтов 2	м³	130,67
	*Подготовительные работы*
1	Разборка бетонного бортового камня БР 100.30.15 на бетонной подушке с вывозом на свалку	пм	530
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия в проезде слоем 4 см	м²	224,0
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гранитного щебеня h=10 см под установку бетонного бортового камня.	м³	22,73
4	Установка нового бетонного бортового камня на бетонной подушке (h=10 см) с устройством щебеночного основания	пм	649,5
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка слоем 30 см. Песок согласно ГОСТа	м²/м³	2465,5/739,65
6	Устройство основания из гранитного щебня h=15 см с расклинцовкой гранитным щебнем	м²	2465,5
	Перевозка грузов
1	Погрузка мусора от разборки вручную	т	332,456
2	Перевозка мусора от разборки на 28 км	т	2214,12
3	Перевозка асфальтобетонной крошки на 24 км	т	17,74
	*Устройство а/б покрытия*
1	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси слоем 4 см (проезд + уширение)	м²	2689,5
2	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси слоем 4,0 см (проезд + уширение)	м²	2689,5
	*Озеленение*
1	Восстановление газона после перестановки бортового камня на ширину 1м с внесением растительного грунта слоем 15см и посевом семян газонных трав (овсяница)	м²	649,5

Требования к выполняемым работам

4. Требования к выполняемым работам:

4.1. Обеспечить соответствие материалов установленным законом требованиям к ним, представить документы, удостоверяющие это соответствие (паспорт качества, сертификат, протокол лабораторных испытаний). Замена материалов возможна лишь по согласованию с Заказчиком.

4.2. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ, СНиП.

4.3. Земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме. Выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и спрофилированы до проектных отметок. Работы по разборке дорог, тротуаров, площадок и подземных коммуникаций должны начинаться со снятия растительного грунта в прилегающих к ним зонах разборки и уборки его в специально отведенные места.

4.4. До начала производства земляных работ в местах изменения планировки необходимо шурфованием определить плановое и высотное положение действующих подземных коммуникаций. Работы вблизи действующих коммуникаций вести осторожно, вручную. В случае повреждения сети при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет подрядной организации. Вызов представителя владельца сети при производстве работ в охранной зоне инженерных сетей обязателен.

4.5. При устройстве песчаных, щебеночных оснований и покрытий должны проверяться: качество материалов; планировка поверхности земляного полотна; толщина слоя основания или покрытия; степень уплотнения.

4.6. Песчаное основание должно иметь боковой упор из грунта и быть уплотнено до плотности при коэффициенте не ниже 0,98. Щебень в слое следует уплотнять за три раза. В первую укатку должна быть достигнута обжимка россыпи и обеспечено устойчивое положение щебня. Во вторую укатку должна быть достигнута жесткость основания или покрытия за счет взаимозаклинивания фракций. В третью укатку должно быть достигнуто образование плотной коры в верхней части слоя путем расклинивания поверхности мелкими фракциями. Признаками окончания уплотнения во второй и третий периоды служат отсутствие подвижности щебня, прекращение образования волны перед катком, отсутствие следа от катка, а также раздавливание отдельных щебенок вальцами катка, но не вдавливание их в верхний слой.

4.7. Бортовые камни следует устанавливать на бетонном основании с укреплением бетоном и присыпкой грунтом с наружной стороны. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм. Раствор для заполнения швов должен приготовляться на цементе марки не ниже 100 и иметь подвижность, соответствующую 5-6 см погружения стандартного конуса. Предусмотреть занижение бортового камня в местах пересечения дворовых проездов и пешеходных дорожек, тротуаров, подходов к парадным; высота бортового камня рампы в зоне пешеходных переходов должна составлять 2,5-4 см в целях обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения.

4.8. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5° С весной и летом и не ниже +10°С осенью.

4.9.Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона за 3-5 ч до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м² (0,7 кг/м²⁾. Предварительной обработки битумом или битумной эмульсией не требуется в случае укладки асфальтобетона по основанию, построенному с обработкой органическими вяжущими материалами, или по свежеуложенному нижнему асфальтобетонному слою.

4.10. При укладке асфальтобетонных смесей для обеспечения бесшовности соединения смежных полос асфальтоукладчики должны быть оснащены оборудованием для разогрева кромок ранее уложенных полос асфальтобетона. Допускается устройство стыка путем укладки кромки по доске.

4.11. Асфальтобетонные покрытия из горячих смесей должны уплотняться в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительное уплотнение путем 5-6 проходов по одному месту легкими катками со скоростью 2 км/ч. На втором этапе осуществляется доуплотнение смеси тяжелыми катками путем 4-5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. После 2-3 проходов легких катков должна проверяться ровность покрытия трехметровой рейкой и шаблоном поперечного уклона. Необходимое количество проходов катка по одному месту следует устанавливать пробной укаткой. В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь следует уплотнять горячими металлическими трамбовками и заглаживать горячими металлическими утюгами. Уплотнять смесь следует до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.

4.12. При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос, соблюдение проектных параметров. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади покрытия.

4.13. Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения не менее 0,93%; водонасыщение - не более 5%.

4.14. Поверхностный водоотвод осуществлять в сеть существующей ливневой канализации через существующие дождеприемные колодцы, расположенные в лотках проезжей части.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г. Санкт- Петербург « ___ »___ _____2011 г.

Местная администрация МО МО Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО МО Обуховский Кудровского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по уширению территорий дворов МО МО Обуховский в целях организации дополнительных парковочных мест (далее работы) согласно технического задания технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), и сдать их результат Заказчику.

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение единой комиссии по размещению муниципального заказа, протокол № ___ от «____»______ 2011 года.

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком предоставлено ______________________________________.

2. СРОКИ И АДРЕСА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1.Сроки выполнения работ по Контракту:

2.1.1.Начало выполнения работ- 01.05.2011 года

2.1.2.Окончание выполнения работ по Контракту: до 01.06.2011 года.

2.2. Работы по настоящему Контракту выполнить по адресам: ул. Седова д. 98, 100, 102, 104, 114, 116, 118, 128, 130, 132, 140, 144, 146, 148.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена путем проведения торгов в форме аукциона и составляет _______(___________ ____) рублей 00 копеек., в т. ч. НДС - 18 %: ______________________ руб.

3.2. Расчеты с Подрядчиком осуществляются до 27.12.2011 года.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, смета, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора).

3.3. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Оплата Заказчиком выполненных работ уменьшается на сумму пени и штрафов, установленных пунктом 6.2. настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество и своевременность выполняемых работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.2. Организовать по окончании выполнения Подрядчиком работ осуществление приемки их результата.

4.1.3. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Самостоятельно получить все разрешения, необходимые для производства работ являющиеся предметом настоящего Контракта. Срок получения необходимой разрешительной документации входит в общий срок выполнения работ по Контракту.

4.2.2. Осуществить все необходимые работы, связанные с подготовкой территории для выполнения работ по Контракту.

4.2.3. В счет стоимости, оговоренной п.3.1. настоящего Контракта, выполнять на свой страх и риск работы, указанные в пункте 1.1. раздела «Предмет Контракта», обеспечив их надлежащее качество.

4.2.4. Все этапы работ, начиная от подготовительных до заключительного этапа, обязательно производить с представителем технического надзора Заказчика.

4.2.5.Представить и согласовать с Заказчиком и техническим надзором Заказчика план этапов выполнения работ по Контракту с указанием даты начала и даты окончания работ, ответственных лиц на Объекте.

4.2.6. Сдать результат каждого этапа работы техническому надзору Заказчика, зафиксировав результат в виде соответствующего акта.

4.2.7. Приступить к выполнению следующего этапа работ после сдачи (представления) предшествующего этапа работ техническому надзору Заказчика.

4.2.8. В счет стоимости оговоренной в п.3.1. Контракта выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Контракту в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Контракта.

4.2.9. Выполнить все работы с соблюдением техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологических требований, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику.

4.2.10. При возникновении необходимости осуществлять подключение электроэнергии своими силами и средствами.

4.2.11. Содержать рабочую площадку (Объект) и прилегающие участки свободными от мусора накапливаемого в результате выполнения работ, и обеспечить его своевременную уборку. Вывоз мусора с Объекта производится Подрядчиком не позднее 2 дней после его образования.

4.2.12. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невыполнением обязательств по выполняемым работам либо создают невозможность их выполнения в срок.

4.2.13. Обеспечить сохранность имущества третьих лиц (автомобили, сооружения, линии электропередач и т.д.) и Объектов благоустройства (газоны, бордюры, ограждения газонов, кусты, деревья и т.п.) на территории МО МО Обуховский в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ.

4.2.14. В случае повреждения Объектов благоустройства МО МО Обуховский, имущества третьих лиц обеспечить их восстановление в 2-х недельный срок за счет собственных средств.

4.2.15. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, устранить замечания своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок.

4.2.16. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи работ на Объекте. В случае неявки Подрядчика в установленный срок окончания работ, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность Объекта к сдаче.

4.2.17. При выполнении работ обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.

4.2.18. Сдать результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.19. В 2-дневный срок после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ вывезти с Объекта работ принадлежащее ему имущество.

4.2.20. В течение всего гарантийного срока установленного настоящим Контрактом, осуществлять гарантийное обслуживание, ремонт и восстановление Объекта своими силами и за свой счет.

4.2.21. Предоставить Заказчику копии договоров (со всеми приложениями, включая сметы) с поставщиками, субподрядчиками.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.3.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством производства работ с привлечением специализированной организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения.

4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.3.4. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.3.5. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока.

4.3.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или исполняет его настолько медленно, что окончание его к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.3.7. Если во время исполнения настоящего Контракта станет очевидным, что он не будет выполнен Подрядчиком надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.8. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими ее результат, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за выполненную работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного и надлежащего исполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик за 24 часа письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче его в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика, осуществляет приемку выполненных работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается организацией выполняющей функции технического надзора. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5. Датой сдачи выполненных работ по настоящему Контракту считается дата подписания акта приемки- сдачи выполненных работ и закрытие всех ранее выданных разрешений, необходимых для производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И

ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по настоящему Контракту своевременно и в полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за несвоевременное окончание работ, установленное Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за ненадлежащее качество выполнения работ или нарушение технологии выполнения работ, не соответствия выполненной работы ГОСТ и СНИП Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (Десять процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ, в установленные сроки определенные двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на Объект – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.3. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, невыполнении установленного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии Заказчика.

6.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.6. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.7. Уплата штрафов, пени, неустойки производится в соответствии с п.3.4 настоящего Контракта.

6.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его надлежащее исполнение.

7.3. Контракт, может быть, изменен, расторгнут, по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Сторона, инициирующая расторжение, изменение настоящего Контракта, должна направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне за 3 рабочих дня.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение

своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается продолжительностью 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

9.2 Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. К настоящему Контракту прилагается:

Приложение № 1. Техническое задание.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

МА МО МО Обуховский

Юридический и фактический адрес: 192012 , Санкт- Петербург,

2-й Рабфаковский пер. 2,

т/ф. 362-91-20

ИНН 7811077127

КПП 781101001

Банк: УФК по г.Санкт-Петербургу

ГРКЦ ГУ Банка России

по Санкт- Петербургу

БИК 044030001

р/с 40204810200000000196

л/с 03723001990

Глава местной администрации

МО МО Обуховский

Кудровский И.О.

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «____» ____ 2011 ода

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации МО МО Обуховский

______________ И.О. Кудровский

“___” __________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сроки выполнения работ: до 01.06.2011 года.

2. Требования к гарантии: срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 474 456 рублей.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	*Земляные работы*
1	Разработка грунта слоем 53 см под уширение	м²/м³	2465,5/1306,7
1.1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м³	1176,04
1.2	Разработка грунта, вручную, с погрузкой и вывозом на свалку, группа грунтов 2	м³	130,67
	*Подготовительные работы*
1	Разборка бетонного бортового камня БР 100.30.15 на бетонной подушке с вывозом на свалку	пм	530
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия в проезде слоем 4 см	м²	224,0
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гранитного щебеня h=10 см под установку бетонного бортового камня.	м³	22,73
4	Установка нового бетонного бортового камня БР 100.30.15 на бетонной подушке (h=10 см) с устройством щебеночного основания	пм	649,5
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка слоем 30 см. Песок согласно ГОСТа	м²/м³	2465,5/739,65
6	Устройство основания из гранитного щебня h=15 см с расклинцовкой гранитным щебнем	м²	2465,5
	Перевозка грузов
1	Погрузка мусора от разборки вручную	т	332,456
2	Перевозка мусора от разборки на 28 км	т	2214,12
3	Перевозка асфальтобетонной крошки на 24 км	т	17,74
	*Устройство а/б покрытия*
1	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси слоем 4 см (проезд + уширение)	м²	2689,5
2	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси слоем 4,0 см (проезд + уширение)	м²	2689,5
	*Озеленение*
1	Восстановление газона после перестановки бортового камня на ширину 1м с внесением растительного грунта слоем 15см и посевом семян газонных трав (овсяница)	м²	649,5

4.Требования к выполняемым работам:

ФОРМЫ

Форма № 1

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

Муниципальному заказчику

[Указывается наименование Заказчика]

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд

______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)

действующего(щей) на основании ____________________________________________

(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны (Указать предмет контракта) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе.

3. Неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе является опись всех представленных документов.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, отсутствуют в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведения, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации об аукционе, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в аукционе. Мы согласны с тем, что в случае отсутствия сведений в каких-либо графах или пунктах предлагаемой к заполнению настоящей форме, это будет расценено комиссией, как несоответствие документации об аукционе.

7. Сообщаем, что для уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с [указывается наименование заказчика] нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).

Все сведения об аукционе просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Реквизиты участника размещения заказа:

Место нахождения
Почтовый адрес
КПП
ИНН
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________

10. Заявка с документами - на _____ листах.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) __________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

2.3. Затраты на участие в аукционе

2.4. Оформление и подписание заявки

3.2. Порядок и срок отзыва заявок

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, Порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

Перевозка грузов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перевозка грузов