к предыдущей странице Исх. № 42 от 22.01.2010 года
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Объявляет о размещении заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального Контракта на выполнение работ по фрезеровке пней с уборкой отходов. Заказчик и организатор запроса котировок: местная администрация МО МО Обуховский Санкт-Петербурга. Адрес заказчика: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2. Адрес электронной почты: E-mail: maobuhovskiy@pochtarf.ru Официальный сайт: www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info Контактное лицо заказчика: Кудровский Игорь Олегович. Телефон, факс заказчика: тел/факс 362-91-20, 368-49-45 Котировочная заявка подается в форме, соответствующей требованиям Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ и должна содержать сведения указанные в запросе котировок. Требование к участникам размещения заказа – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Место выполнения работ- территория МО МО Обуховский (согласно Адресной программе на 2010г) по адресам :
Фрезеровка пней в количестве -100 шт. Срок выполнения работ: до 15.02.2010 года Максимальная цена Контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) руб.
Требования, предъявляемые к выполнению работ: 1.Фрезеровка пней с уборкой отходов. 2. Восстановление газонов в местах фрезеровки пней.
Источник финансирования: - бюджет МО МО Обуховский на 2010 г.– 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) руб. (максимальная цена Контракта) с учётом затрат на проведение работ, перевозку, уплату налогов и других обязательных платежей. Оплата осуществляется по безналичному расчету до 27.12.2010г. при условии подписания акта выполненных работ. Авансирование не предусматривается. Муниципальный Контракт с победителем запроса котировок может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Прием котировочных заявок претендентов осуществляется по адресу Заказчика: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2., со дня размещения настоящего объявления на сайте МО МО Обуховский до 11-00 час. 28.01.2010 года
Глава местной администрации
Техническое задание
Максимальная цена Контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) руб. Источник финансирования – бюджет МО МО Обуховский на 2010 г.
Требования к выполнению работ по фрезеровке пней: 1. Фрезеровка пней в количестве 100 шт. с уборкой отходов. 2. Восстановление газонов в местах фрезеровки пней. 3. Срок выполнения работ - до 15.02.2010 года
Глава МА МО МО Обуховский Кудровский И.О.
КОТИРОВОЧНАЯ
ЗАЯВКА ____________________________________________________________________________ (наименование организации)
исходя из требований и условий выполнения поставки , дает согласие на участие в конкурсной процедуре методом запроса котировок
1.Местонахождение (для юридического лица): _____________________________________________________________________________ (почтовый индекс, почтовый адрес) 1.1.Ф.И.О.,место жительства (для физического лица) _____________________________________________________________________________ телефон ______________________________, факс _______________________________ Банковские реквизиты расчётный счёт _____________________________в_____________ _____________________________________________________________________________ (наименование банковского учреждения) БИК _______________________________ , кор/счёт________________________________ ИНН ________________________________________________________________________ 2.Наименование и объём работ: 3.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок ________________________________________ 3.1. Срок выполнения работ:___ ________________________________________________ 4.Общая стоимость выполнения работ (включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): _____________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) в том числе НДС______________________________________________________________
5. Срок и условия оплаты________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Мы обязуемся по требованию муниципального заказчика представить необходимые сведения о своей квалификации, а также сертификаты на используемые нами материалы.
Руководитель предприятия ______________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) м.п.
Решение муниципального заказчика относительно данной котировочной заявки на выполнение поставок для муниципального образования МО МО Обуховский: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Подпись муниципального заказчика ______________________________________________ «____» ______________ 2010 г
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______ г.Санкт-Петербург «_____» ____________ 2010 г.
Местная администрация МО МО Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО МО Обуховский ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соответствии с решением конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа методом запроса котировок (протокол заседания от «____» _________ 2010 г. № ___), именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по фрезеровке пней с уборкой отходов, (далее – работы) на территории МО МО Обуховский (далее – Объекты) по адресам в соответствии с Адресный программой на 2010 год (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и обеспечить их оплату по настоящему Контракту. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Адресной программой и локальными сметами, являющимися Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Контракту, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Сроки выполнения работ по Контракту: 2.1.1. Начало выполнения работ: с момента подписания настоящего Контракта. 2.1.2. Окончание выполнения работ по Контракту: до 15.02.2010 года.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам конкурса методом запроса котировок, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ____________________ ___(_____________________________) руб., в т. ч. НДС - 18 %: ______________________ руб. 3.2. Цена Контракта является фиксированной (твердой) на весь период действия Контракта и индексации не подлежит. Установленная настоящим Контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке. 3.4. Расчеты с Подрядчиком осуществляются по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств. 3.5. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с предъявленным Подрядчиком актом сдачи-приемки выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанного Заказчиком, и счета. 3.6. Обязательства Заказчика по финансированию выполненных обязательств Подрядчика по работам, предусмотренным условиями Контракта, наступают с момента регистрации Контракта в Реестре муниципальных Контрактов МО МО Обуховский и действуют до 27 декабря 2010 года. 3.8. Авансирование по настоящему Контракту не предусматривается. 3.9. Оплата Заказчиком выполненных работ уменьшается на сумму пени и штрафов, установленных пунктом 6.2. настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество и своевременность выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.2. Организовать по окончании выполнения Подрядчиком работ осуществление приемки их результата. 4.1.3. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. В счет стоимости, оговоренной разделом 3 настоящего Контракта, выполнять на свой страх и риск работы, указанные в пункте 1.1. раздела «Предмет Контракта», обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта. 4.2.2. Выполнить фотофиксацию фрезерованного пня до начала выполнения работ и после их завершения с целью подтверждения факта фрезеровки пня. 4.2.3.Производить фрезеровку пней с учетом стесненности внутренних дорог и площадок. 4.2.4.Производить вывоз накопившихся отходов с территории каждые три дня в период действия Контракта, не допуская их складирования. В связи со стесненными условиями на территории Объектов запрещается постоянное нахождение контейнера (пухто) Подрядчика для сбора порубочных остатков на территории Объектов. 4.2.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от порубочных остатков и опилок, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 4.2.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 4.2.7. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невыполнением обязательств по выполняемым работам либо создают невозможность их выполнения в срок. 4.2.8.Обеспечивать сохранность имущества третьих лиц (автомобили, сооружения, линии электропередач и т.д.) и объектов благоустройства территории МО МО Обуховский в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах после сдачи Объекта по акту сдачи-приемки. 4.2.9. В случае повреждения объектов благоустройства МО МО Обуховский, имущества третьих лиц обеспечить их восстановление в 2-х недельный срок, за счет собственных средств. 4.2.10. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, устранить замечания своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок. 4.2.11. Сдать результат выполненных работ по акту сдачи-приемки. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. 4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Сторонами составляется двусторонний акт сдачи-приемки работ. 5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от Подрядчика обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Работы считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчиком или его уполномоченным представителем. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по настоящему Контракту своевременно и в полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: - за несвоевременное начало и (или) окончание работ, установленные Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств; - за ненадлежащее качество выполнения работ или нарушение технологии выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - за задержку устранения дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на объект – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений. 6.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта (п.п. 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. 6.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии Заказчика. 6.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 6.6. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 6.7. Уплата штрафов, пени, неустойки производится в соответствии с п.3.9 настоящего Контракта. 6.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.9. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В этом случае Заказчик, оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, документально подтвержденном Подрядчиком. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт (отказаться от исполнения Контракта) направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения Контракта).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания, подлежит включению в Реестр муниципальных Контрактов МО МО Обуховский и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные Контрактом сроки. 7.2. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 9.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ. 9.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. Адресная программа. Приложение № 2. Локальная смета по фрезеровке пней с уборкой отходов на территории МО МО Обуховский.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Приложение № 1 к муниципальному Контракту № ___ от «____» ______ 2010 г.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ФРЕЗЕРОВКЕ ПНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО
ОБУХОВСКИЙ
:; ;.
Глава местной администрации
|