к предыдущей странице
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Извещает о размещении заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по формированию крон кустарников, обрезке крон кустарников, вырезке поросли деревьев и вывозу срезанного материала на территории МО МО Обуховский
1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика: Заказчик - местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский (МА МО МО Обуховский). Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2. Адрес электронной почты: E-mail: maobuhovskiy@pochtarf.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет МО МО Обуховский на 2010 г.
3. Форма Котировочной заявки (Приложение № 1 к настоящему извещению)
4. Характеристики и объем выполняемых работ: На территории МО МО Обуховский произвести работы: 1. Вырезка поросли тополя и ивы – 1000 шт. 2. Вырезка поросли остальных деревьев – 1000 шт. 3. Формирование крон кустарников заданной формы с d < 1 м – 200 шт. 4. Формирование крон кустарников заданной формы d > 1 м - 1000 шт. 5. Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород с d>1м– 100 шт. 6. Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников с d > 1 м – 100 шт. 7. Обрезка крон кустов под естественный вид с d < 1 м – 100 шт. 8. Обрезка крон кустарников под естественный вид с d > 1 м – 800 шт. 9. Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород с шипами и колючками - 2000 м кв. 10. Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород твердолиственных и мягколист- венных - 4000 м кв. 11. Погрузка, вывоз и утилизация срезанного материала.
5. Место выполняемых работ: внутридворовая территория МО МО Обуховский согласно адресной программе : ул. Бабушкина д. 89 корпус 1 ул. Бабушкина д. 89 корпус 2 ул. Бабушкина д. 89 корпус 3 ул. Бабушкина д. 93 ул. Бабушкина д. 95 корпус 1 ул. Бабушкина д. 95 корпус 2 ул. Бабушкина д. 95 корпус 3 ул. Бабушкина д. 97 корпус 2 ул. Бабушкина д. 99 ул. Бабушкина д. 101 корпус 1 ул. Бабушкина д. 101 корпус 2 ул. Бабушкина д. 103 ул. Бабушкина д. 105 корпус 2 ул. Бабушкина д. 107 ул. Бабушкина д. 109 ул. Шелгунова д. 15 ул. Шелгунова д. 19 ул. Шелгунова д. 27 ул. Шелгунова д. 29 ул. Бабушкина д. 68 ул. Бабушкина д. 70 ул. Бабушкина д. 72 ул. Бабушкина д. 74 ул. Бабушкина д. 76 ул. Бабушкина д. 78 ул. Шелгунова д. 31 ул. Шелгунова д. 33 ул. Шелгунова д. 35 ул. Шелгунова д. 37 ул. Шелгунова д. 39 ул. Шелгунова д. 41 ул. Шелгунова д. 43 ул. Кибальчича д. 12 ул. Кибальчича д. 16 ул. Кибальчича д. 18
6. Сроки выполнения работ: до «06» августа 2010 г.
7. Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товаров включены расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Максимальная цена контракта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочная заявка подается в письменной форме (согласно приложения № 1 к извещению) со дня размещения извещения на сайте. Каждый документ заявки должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен оригинальной печатью. Подача Заказчику котировочных заявок производится участником размещения заказа по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2., кабинет главы местной администрации. Дата/время окончания срока подачи (приема Заказчиком) котировочных заявок: до 10.00 час. 19.07.2010 г.
10.Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата осуществляется по безналичному расчету до 27.12.2010 г. при условии подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Авансирование не предусматривается.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через восемь дней со дня размещения на официальном сайте МО МО Обуховский протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Требования к участникам размещения заказа: Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям установленным федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Контактное лицо Заказчика: Кудровский Игорь Олегович тел. 362-91-20.
Глава местной администрации
Приложение № 1 к извещению
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА №______ ( № присваивается Заказчиком при регистрации)
________________________________________________________________________ (наименование, участника размещения заказа, для физ. лица Ф.И.О.)
1) Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ телефон _______________________ эл. почта _________________________________ контактное лицо __________________________________________________________ банковские реквизиты:_____________________________________________________ _________________________________________________________________________
2) Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________
3) Наименование и характеристики поставляемых товаров_______________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
4) Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок___________________________________ _________________________________________________________________________
5) Цена товара, работы включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Руководитель предприятия ____________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
м.п.
Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
г. Санкт-Петербург «_____» ________ 2010 г.
Местная администрация МО МО Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО МО Обуховский Кудровского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по формированию крон кустарников, обрезке крон кустарников, вырезке поросли деревьев и вывозу срезанного материала (далее- работы) на территории МО МО Обуховский по адресам : ул. Бабушкина д. 89 корпус 1, ул. Бабушкина д. 89 корпус 2, ул. Бабушкина д. 89 корпус 3, ул. Бабушкина д. 93, ул. Бабушкина д. 95 корпус 1, ул. Бабушкина д. 95 корпус 2, ул. Бабушкина д. 95 корпус 3, ул. Бабушкина д. 97 корпус 2, ул. Бабушкина д. 99, ул. Бабушкина д. 101 корпус 1, ул. Бабушкина д. 101 корпус 2 , ул. Бабушкина д. 103 , ул. Бабушкина д. 105 корпус 2, ул. Бабушкина д. 107, ул. Бабушкина д. 109, ул. Шелгунова д. 15, ул. Шелгунова д. 19, ул. Шелгунова д. 27, ул. Шелгунова д. 29, ул. Бабушкина д. 68 , ул. Бабушкина д. 70, ул. Бабушкина д. 72, ул. Бабушкина д. 74, ул. Бабушкина д. 76, ул. Бабушкина д. 78, ул. Шелгунова д. 31, ул. Шелгунова д. 33, ул. Шелгунова д. 35, ул. Шелгунова д. 37, ул. Шелгунова д. 39, ул. Шелгунова д. 41, ул. Шелгунова д. 43, ул. Кибальчича д. 12, ул. Кибальчича д. 16, ул. Кибальчича д. 18 (далее – Объект) в объеме и согласно предъявляемым требованиям установленным в техническом задании (приложение № 1 ) и сдать их результат Заказчику. 1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение единой комиссии по размещению муниципального заказа методом запроса котировок - протокол № ___ от «____»______ 2010 года.
2.1. Сроки выполнения работ по Контракту: 2.1.1. Начало выполнения работ- со дня следующего за днем подписания Контракта Сторонами. 2.1.2. Окончание выполнения работ по Контракту: до «06» августа 2010 года.
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам конкурса методом запроса котировок и составляет_______ (_________________________________) руб., в т. ч. НДС - 18 %: ______________________ руб. 3.2. Расчеты с «Подрядчиком» осуществляются до 27.12.2010 года. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, смета, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора). 3.3. Авансирование не предусмотрено. 3.4. Оплата Заказчиком выполненных работ уменьшается на сумму пени и штрафов, установленных пунктом 6.2. настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество и своевременность выполняемых работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.2. Организовать по окончании выполнения Подрядчиком работ осуществление приемки их результата. 4.1.3. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Получить все разрешения, необходимые для производства работ являющиеся предметом настоящего Контракта. Все этапы от сбора документов до их подачи в соответствующие организации проводить самостоятельно. Срок получения необходимой разрешительной документации входит в общий срок выполнения работ по Контракту. 4.2.2. Осуществить все необходимые работы, связанные с подготовкой территории для безопасного и качественного выполнения работ. 4.2.3. В счет стоимости, оговоренной разделом 3 настоящего Контракта, выполнять на свой страх и риск работы, указанные в пункте 1.1. раздела «Предмет Контракта», обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта. 4.2.4. Производить работы с учетом стесненности внутренних дорог и площадок. 4.2.5. Производить вывоз накопившихся порубочных остатков с территории каждые три дня в период действия Контракта, не допуская их складирования. В связи со стесненными условиями на территории Объектов запрещается постоянное нахождение контейнера (пухто) Подрядчика для сбора порубочных остатков на территории Объектов. 4.2.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от порубочных остатков и опилок, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 4.2.7. Выполнить все работы с соблюдением техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологических требований, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику. 4.2.8. При возникновении необходимости в подключении к электроэнергии осуществлять подключение своими силами и средствами. 4.2.9. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невыполнением обязательств по выполняемым работам либо создают невозможность их выполнения в срок. 4.2.10. Обеспечить сохранность имущества третьих лиц (автомобили, сооружения, линии электропередач и т.д.) и объектов благоустройства (ограждения газонов, кусты, деревья и т.п.) на территории МО МО Обуховский в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ. 4.2.13. В случае повреждения объектов благоустройства МО МО Обуховский, имущества третьих лиц обеспечить их восстановление в 2-х недельный срок за счет собственных средств. 4.2.14. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, устранить замечания своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок. 4.2.15. После окончания выполнения работ на внутридворовой территории сдать Объект в соответствии условиями Контракта. 4.2.16. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи работ на Объекте. В случае неявки Подрядчика в установленный срок окончания работ, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность Объекта к сдаче. 4.2.17. Не привлекать для выполнения работ субподрядные организации. 4.2.18. Сдать результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ. 4.2.19. В 2-дневный срок после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ вывезти с Объекта принадлежащее ему имущество. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. 4.3.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством производимых работ с привлечением специализированной организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения. 4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по настоящему Контракту. 4.4.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик за 24 часа письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче его в эксплуатацию. 5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку выполненных работ. 5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается организацией выполняющей функции технического надзора. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. 5.6. Датой сдачи выполненных работ по настоящему Контракту считается дата подписания акта приемки- сдачи выполненных работ и закрытие всех ранее выданных разрешений, необходимых для производства работ.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по настоящему Контракту своевременно и в полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: - за несвоевременное окончание работ, установленное Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств; - за ненадлежащее качество выполнения работ или нарушение технологии выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (Десять процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - за задержку устранения дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ, в установленные сроки определенные двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на Объект – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки. 6.3. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, невыполнении установленного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений. 6.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. 6.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии Заказчика. 6.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 6.8. Уплата штрафов, пени, неустойки производится в соответствии с п.3.4 настоящего Контракта. 6.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его надлежащее исполнение. 7.3. Контракт, может быть, приостановлен, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Сторона, инициирующая расторжение настоящего контракта, должна направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне за 3 рабочих дня.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в со- стоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 9.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ. 9.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.6. К настоящему Контракту прилагается: Приложение № 1 Техническое задание.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Приложение № 1 к муниципальному Контракту № ___ от «____» ______ 2010 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Вырезка поросли тополя и ивы – 1000 шт. 2. Вырезка поросли остальных деревьев – 1000 шт. 3. Формирование крон кустарников заданной формы с d < 1 м – 200 шт. 4. Формирование крон кустарников заданной формы d > 1 м - 1000 шт. 5. Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород с d>1м– 100 шт. 6. Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников с d > 1 м – 100 шт. 7. Обрезка крон кустов под естественный вид с d < 1 м – 100 шт. 8. Обрезка крон кустарников под естественный вид с d > 1 м – 800 шт. 9. Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород с шипами и колючками - 2000 м кв. 10. Сбор срезанных ветвей деревьев и кустарников пород твердолиственных и мягколист- венных - 4000 м кв. 11. Погрузка, вывоз и утилизация срезанного материала.
|
