к предыдущей странице
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Извещает о размещении заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по покосу травы на внутридворовых (придомовых) территориях МО МО Обуховский и вывозу скошенного материала.
1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика: Заказчик - местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский (МА МО МО Обуховский). Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2. Адрес электронной почты: E-mail: maobuhovskiy@pochtarf.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет МО МО Обуховский на 2010 г.
3. Форма Котировочной заявки (Приложение № 1 к настоящему извещению)
4. Характеристики и объем выполняемых работ: Выполнить работы по покосу травы на внутридворовых (придомовых) территориях МО МО Обуховский на площади 65 000 кв.м. и вывозу скошенного материала в соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к Извещению)
5. Место выполняемых работ: согласно адресной программы МО МО Обуховский по покосу травы на внутридворовых ( придомовых) территориях на 2010 год ( приложение № 3 к извещению ) 6. Сроки выполнения работ: до 26 августа 2010 года
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товаров включены расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Максимальная цена контракта: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочная заявка подается только в письменной форме (согласно приложению № 1) со дня размещения на сайте извещения. Каждый документ заявки должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен оригинальной печатью. Подача Заказчику котировочных заявок производится участником размещения заказа по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом 2., кабинет главы местной администрации. Дата/время окончания срока подачи (приема Заказчиком) котировочных заявок: до 10.00 час. 10.08.2010 г.
10.Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата осуществляется по безналичному расчету до 27.12.2010 г. при условии подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Авансирование не предусматривается.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через восемь дней со дня размещения на официальном сайте МО МО Обуховский протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Требования к участникам размещения заказа: Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям установленным Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Контактное лицо Заказчика: Кудровский Игорь Олегович тел. 362-91-20.
Глава местной администрации
Приложение № 1 к извещению
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА №______ ( № присваивается Заказчиком при регистрации)
________________________________________________________________________ (наименование, участника размещения заказа, для физ. лица Ф.И.О.)
1) Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ банковские реквизиты:_____________________________________________________ _________________________________________________________________________ телефон/факс_____________________________________________________________ контактное лицо __________________________________________________________
2) Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________
3) Наименование и характеристики поставляемых товаров_______________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
4) Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок___________________________________ _________________________________________________________________________
5) Цена товара, работы включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)______________ _________________________________________________________________________
Руководитель предприятия ____________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
Приложение № 2 к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Выполнить работы по покосу травы на внутридворовых (придомовых) территориях МО МО Обуховский на площади 65 000 кв.м. 2. Покос травы производить с применением специализированной техники с соблюдением техники безопасности. 3. Высота скошенной травы не должна превышать 3-5 см. 4. Вывоз скошенного материла производить не позднее 2 дней после его образования. 5. Сбор, вывоз, утилизация скошенного материала осуществляется Подрядчиком.
Глава местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.
Приложение №3 к извещению. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МО МО ОБУХОВСКИЙ
Глава местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.
Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
г.Санкт-Петербург «_____» _________ 2010 г.
Местная администрация МО МО Обуховский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО МО Обуховский Кудровского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по покосу травы на внутридворовых (придомовых) территориях МО МО Обуховский на площади 65 000 кв..м и вывозу скошенного материала (далее – работы), в соответствии с техническим заданием ( приложение № 1 к настоящему Контракту) по адресам, согласно адресной программы (далее – Объект) (приложение № 2 к настоящему Контракту), и сдать их результат Заказчику. 1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение единой комиссии по размещению муниципального заказа методом запроса котировок - протокол № ___ от «____»______ 2010 года.
2.1. Сроки выполнения работ по Контракту: 2.1.1. Начало выполнения работ- со дня следующего за днем подписания Контракта Сторонами. 2.1.2. Окончание выполнения работ по Контракту: до «26» августа 2010 года.
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам конкурса методом запроса котировок и составляет_______ (___________________________________) руб., в т. ч. НДС - 18 %: ______________________ руб. 3.2. Расчеты с Подрядчиком осуществляются по безналичному расчету до 27.12.2010 года. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, смета, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), с отметкой организации, выполняющей функции технического надзора за выполнением работ по настоящему Контракту (указанная организация осуществляет свои функции на основании заключенного между ней и Заказчиком договора на выполнение функций технического надзора). 3.3. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений. 3.4. Авансирование не предусмотрено. 3.5. Оплата Заказчиком выполненных работ уменьшается на сумму пени и штрафов, установленных пунктом 6.2. настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество и своевременность выполняемых работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.2. Организовать по окончании выполнения Подрядчиком работ осуществление приемки их результата. 4.1.3. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Получить все разрешения, необходимые для производства работ являющиеся предметом настоящего Контракта. Все этапы от сбора документов до их подачи в соответствующую организацию проводить самостоятельно. Срок получения необходимой разрешительной документации входит в общий срок выполнения работ по Контракту. 4.2.2. Осуществить все необходимые работы, связанные с подготовкой территории для выполнения работ по Контракту. 4.2.3. В счет стоимости, оговоренной разделом 3 настоящего Контракта, выполнять на свой страх и риск работы, указанные в пункте 1.1. раздела «Предмет Контракта», обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта. 4.2.4. Выполнить все работы с соблюдением техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологических требований, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику. 4.2.5. Осуществлять подключение электроэнергии своими силами и средствами. 4.2.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от скошенного материала, накапливаемого в результате выполнения работ, и обеспечить его своевременную уборку. Вывоз скошенного материла с Объекта производится Подрядчиком не позднее 2 дней после его образования. 4.2.7. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят невыполнением обязательств по выполняемым работам либо создают невозможность их выполнения в срок. 4.2.8. Обеспечить сохранность имущества третьих лиц (автомобили, сооружения, линии электропередач и т.д.) и Объектов благоустройства (газоны, бордюры, ограждения газонов, кусты, деревья и т.п.) на территории МО МО Обуховский в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ. 4.2.9. В случае повреждения Объектов благоустройства МО МО Обуховский, имущества третьих лиц обеспечить их восстановление в 2-х недельный срок за счет собственных средств. 4.2.10. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, устранить замечания своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок. 4.2.11. В день окончания работ Подрядчик обязан прибыть к Заказчику для сдачи работ на Объекте. В случае неявки Подрядчика в установленный срок окончания работ, Заказчик ежедневно фиксирует актом неготовность Объекта к сдаче. 4.2.12. Не привлекать для выполнения работ субподрядные организации. 4.2.13. При выполнении работ обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций. 4.2.14. Сдать результат выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ. 4.2.15. В 2-дневный срок после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ вывезти с Объекта работ принадлежащее ему имущество. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. 4.3.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством производства работ с привлечением специализированных организаций для осуществления технического надзора, соблюдением сроков их выполнения. 4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по настоящему Контракту. 4.4.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик за 24 часа письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче его в эксплуатацию. 5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством приемку выполненных работ. 5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается организацией выполняющей функции технического надзора. Такой акт имеет обязательную силу для исполнения Подрядчиком. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 5.5. Датой сдачи выполненных работ по настоящему Контракту считается дата подписания акта приемки- сдачи выполненных работ и закрытие всех ранее выданных разрешений, необходимых для производства работ.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по настоящему Контракту своевременно и в полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: - за несвоевременное окончание работ, установленное Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств; - за ненадлежащее качество выполнения работ или нарушение технологии выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (Десять процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - за задержку устранения дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ, в установленные сроки определенные двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на Объект – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки. 6.3. При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, невыполнении установленного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений. 6.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. 6.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии Заказчика. 6.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 6.8. Уплата штрафов, пени, неустойки производится в соответствии с п.3.5 настоящего Контракта. 6.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его надлежащее исполнение. 7.3. Контракт, может быть, расторгнут, изменен по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 года № 94 ФЗ. Сторона, инициирующая расторжение, изменение настоящего Контракта, должна направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне за 3 рабочих дня.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в со- стоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 9.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ. 9.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.6. К настоящему Контракту прилагаются: Приложение № 1. Техническое задание. Приложение № 2 Адресная программа приложение.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Приложение № 1 к муниципальному контракту № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Выполнить работы по покосу травы на внутридворовых (придомовых) территориях МО МО Обуховский на площади 65 000 кв.м. 2. Покос травы производить с применением специализированной техники с соблюдением техники безопасности. 3. Высота скошенной травы не должна превышать 3-5 см. 4. Вывоз скошенного материла производить не позднее 2 дней после его образования. 5. Сбор, вывоз, утилизация скошенного материала осуществляется Подрядчиком.
Приложение №2
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МО МО ОБУХОВСКИЙ
Глава местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.
|
